МОСКВА
МЭР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
4 сентября 1996 г. N 255/1-РМ
О ПРИМЕНЕНИИ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
СРОКОВ ПЕРЕДАЧИ ПОД ЗАСЕЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
СТРОЯЩИХСЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
В связи с принятой Правительством Москвы политикой жесткой
финансовой стабилизации, а также в целях повышения экономической
эффективности средств, направляемых из городских источников
финансирования на строительство жилых домов по муниципальному
заказу:
1. АО "Москапстрой":
1.1. Усилить контроль за исполнением договоров подряда и
установленных графиками сроков передачи жилых домов под заселение
между АО "Москапстрой" и генеральными подрядными организациями. В
случае неисполнения условий договоров и после предупреждения о
привлечении к арбитражному разбирательству удерживать с
генеральных подрядных организаций 10%, а за каждый последующий
день просрочки по 1% от сметной стоимости строительства объекта
начиная с IV квартала 1996 г.
1.2. Внести в одностороннем порядке изменения в контрактные
договоры с подрядными организациями в части применения штрафных
санкций за несвоевременную передачу под заселение жилых домов
согласно п. 1.1.
1.3. Оплату контрактных услуг заказчику, подрядной организации
и префектуре за координацию деятельности по строительству объектов
в микрорайонах массовых застроек производить только после сдачи
объектов под заселение в установленные сроки.
2. Пункт 3.2 абзац 2 и пункт 3.4 распоряжения от 13 сентября
1995 г. N 849-РЗП "Об ускорении сроков передачи сдаваемых жилых
домов под заселение" отменить.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Премьера Правительства Москвы Ресина В.И.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|
