УТРАТИЛ СИЛУ - РАСПОРЯЖЕНИЕ ТЕНДЕРНОГО КОМИТЕТА Г. МОСКВЫ
ОТ 28.12.2005 N 70-01-723/5
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ И АУКЦИОНОВ
ПРИКАЗ
от 23 ноября 2004 г. N 70-01-125/4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ), ЗАКУПКУ
РАБОТ И УСЛУГ НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ
(с изм., согл. приказа Комитета города Москвы
по организации и проведению конкурсов и аукционов
от 26.09.2005 N 70-01-469/5)
В целях осуществления единого централизованного подхода к
организации публичных торгов на территории г. Москвы, в
соответствии с Законом города Москвы от 15.05.2002 N 26 "О
городском государственном заказе", постановлением Правительства
Москвы от 29.06.2004 N 429-ПП "Об организации подрядных торгов по
капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту
городских объектов", п. 2.2.2 Положения о Комитете города Москвы
по организации и проведению конкурсов и аукционов, утвержденного
постановлением Правительства Москвы от 09.03.2004 N 126-ПП,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую типовую конкурсную документацию по
проведению подрядных торгов (конкурсов), по закупке работ и услуг
на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
городских объектов (далее - типовая конкурсная документация).
2. Начальнику Организационного управления Комитета города
Москвы по организации и проведению конкурсов и аукционов А.Л.
Данилову обеспечить доведение до городских государственных
заказчиков типовой конкурсной документации.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя председателя Комитета города Москвы по
организации и проведению конкурсов и аукционов А.Г. Березницкого.
Председатель
Комитета города Москвы
по организации и проведению
конкурсов и аукционов
Г.В. Дегтев
Приложение
к приказу председателя
Комитета города Москвы
по организации и проведению
конкурсов и аукционов
от 23 ноября 2004 г. N 70-01-125/4
-----------------------------------------------------------------¬
¦СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ ¦
¦ ¦
¦Председатель Комитета Наименование ГОСУДАРСТВЕННОГО ¦
¦города Москвы по организации ЗАКАЗЧИКА ¦
¦и проведению конкурсов ¦
¦и аукционов ¦
¦________________ Г.В. Дегтев _____________________ (Ф.И.О.)¦
¦"__" _______________ 2004 г. "__" _________________ 2004 г.¦
¦ ¦
¦ КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ¦
¦ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ), ЗАКУПКУ ¦
¦ ИНЫХ РАБОТ И УСЛУГ НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ¦
¦ РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ¦
¦ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ ¦
¦ ¦
¦________________________________________________________________¦
¦ (наименование объекта) ¦
¦ ¦
¦Государственный заказчик: ¦
¦Организатор конкурса: ¦
¦Технический исполнитель: ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ Москва, 2004 ¦
L-----------------------------------------------------------------
Часть I. КОНКУРС
Раздел I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
В ________________________________ КОНКУРСЕ НА ПРАВО
(открытом, закрытом, двухэтапном)
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
__________________________________________________________________
(наименование объекта)
"__" __________________________
1. Организатор конкурса: _____________________________________
_______________________________________, адрес: __________________
_______________________________________, телефон: ________________
2. Государственный заказчик: _________________________________
_______________________________________, адрес: __________________
_______________________________________, телефон: ________________
3. Объект: ___________________________________________________
(наименование объекта)
4. Финансирование работ осуществляется за счет _______________
__________________________________________________________________
(источник финансирования)
5. Участие в конкурсе: в конкурсе могут принимать участие
юридические лица и предприниматели без образования юридического
лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации.
Организатор конкурса настоящим приглашает заинтересованных
участников торгов представлять заявки и в запечатанном виде
конкурсные предложения на выполнение следующего государственного
контракта (договора): ____________________________________________
(краткое описание объекта конкурса
__________________________________________________________________
и объемов работ)
6. Получение дополнительной информации: заинтересованные
участники торгов могут получить дополнительную информацию и
изучить документацию по конкурсу у технического исполнителя в
офисе по адресу: _________________________________________________
(адрес технического исполнителя конкурса)
Контактные лица: _____________________________________________
Технический исполнитель: _____________________________________
Юридический адрес: _____________________________________
Телефон: _____________________________________
Факс: _____________________________________
Электронная почта: _____________________________________
7. Приобретение конкурсной документации: полный комплект
конкурсной документации может быть приобретен в офисе технического
исполнителя конкурса по вышеуказанному адресу всеми
заинтересованными участниками торгов, оплатившими конкурсную
документацию, если такая плата установлена.
Банковские реквизиты для оплаты конкурсной документации:
________________________________________________________________
Комплект конкурсной документации может получить уполномоченный
представитель, имеющий при себе в обязательном порядке
доверенность на получение конкурсной документации и платежное
поручение об оплате ее стоимости, если такая плата установлена.
Комплект конкурсной документации может быть также направлен
заинтересованным участникам торгов по почте. По поступлении
соответствующего запроса и оплаты документы будут незамедлительно
отправлены участникам, но отправитель не берет на себя
ответственности за их утерю или вручение с опозданием.
8. Доставка конкурсных заявок: конкурсные заявки должны быть
доставлены по адресу: ______________________ (вышеуказанный адрес)
не позднее __.__ по московскому времени __________________________
(время и дата окончания
__________________________________________________________________
срока подачи заявок)
и сопровождаться обеспечением в форме ____________________________
(банковская гарантия,
__________________________________________________________________
поручительство, залог, иные документы)
в размере ___________________ по форме, указанной в конкурсной
документации.
10. Для прохождения квалификации участник торгов должен
удовлетворять требованиям, указанным в конкурсной документации.
11. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями произойдет
после окончания срока подачи конкурсных заявок и предложений в
месте и во время, указанные в Информационных картах конкурса, в
присутствии представителей участников торгов, пожелавших принять в
этом участие.
12. Дата, время и место проведения конкурса (вскрытие
конкурсных предложений) "__" _______ _._ по московскому времени по
адресу: _____________ (в соответствии с объявлением о проведении
конкурса, опубликованном в журнале "Бюллетень оперативной
информации "Московские Торги" N ____ от ___________, а также на
официальном веб-сервере Комитета города Москвы по организации и
проведению конкурсов и аукционов: www.tender.mos.ru).
Раздел I.2. ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
1. Общие сведения.
1.1. Настоящая Инструкция подготовлена в соответствии с Законом
города Москвы от 15.05.2002 N 26 "О городском государственном
заказе" с учетом изменений, распоряжением Мэра Москвы от
25.01.2001 N 53-РМ "Об утверждении Положения о конкурсном
размещении городских государственных заказов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг при реализации инвестиционных
программ капитального строительства (реконструкции), финансируемых
из городских источников" и распоряжением Мэра Москвы N 153-РМ от
21.03.2002 "О внесении изменений и дополнений в приложение 1 к
распоряжению Мэра Москвы N 53-РМ от 25.01.2001", постановлением
Правительства Москвы от 29.06.2004 N 429-ПП "Об организации
подрядных торгов по капитальному строительству, реконструкции и
капитальному ремонту городских объектов".
1.2. Конкурс проводится в соответствии с действующими
нормативными документами в целях размещения городского
государственного заказа на производство подрядных работ по
капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту
городских объектов, закупку иных работ, услуг (далее - работы).
1.3. Государственный заказчик (далее - Заказчик), указанный в
Информационных картах конкурса, намеревается заключить
государственный контракт (договор) на производство работ, которые
указаны в Информационных картах конкурса, в соответствии с
процедурами, условиями и положениями государственного контракта
(договора), приведенными в настоящей конкурсной документации.
1.4. Организатор конкурса (далее - Организатор), указанный в
Информационных картах конкурса, приглашает принять участие в
конкурсе и подавать конкурсные заявки в соответствии с положениями
настоящей конкурсной документации.
1.5. Технический исполнитель конкурса, назначенный
Организатором и указанный в Информационных картах конкурса,
выполняет часть функций по организации и проведению конкурса,
определенных соответствующим договором.
1.6. Победивший Участник конкурса должен будет выполнить работы
по государственному контракту (договору) в течение периода,
указанного в Информационных картах конкурса либо в конкурсном
предложении победившего Участника в случае предложенного им
сокращения сроков.
1.7. Определения, зафиксированные в условиях государственного
контракта (договора), применяются во всей настоящей конкурсной
документации.
1.8. Везде в настоящей конкурсной документации термины
"конкурс" и "торги" являются синонимами, так же как и производные
от них термины ("Участник торгов", "Участник конкурса" и т.п.).
1.9. Термин "Участник торгов" означает в настоящей документации
любого возможного, потенциального или фактического Участника
конкурса в зависимости от контекста в период до подписания
государственного контракта (договора) по результатам конкурса или
до получения им уведомления о том, что его заявка отклонена.
2. Источник средств.
2.1. Государственный контракт (договор) на выполнение работ,
указанных в пункте 1.3, будет финансироваться из источников,
указанных в Информационных картах конкурса.
3. Правомочность Участников конкурса.
3.1. К участию в конкурсе может быть допущен любой подрядчик
(исполнитель) - юридическое лицо, предприниматель без образования
юридического лица либо объединение лиц, которым российским
законодательством разрешено участвовать в выполнении
государственного заказа в Российской Федерации, если иное не
предусмотрено в Информационных картах конкурса.
3.2. Компании, которые были привлечены Организатором для
выполнения услуг по организации конкурса, а также их дочерние
структуры не являются правомочными для участия в конкурсе. Если
Организатором будет выявлено участие такой компании, то ее заявка
будет отклонена.
4. Одна заявка одного Участника.
4.1. Участник конкурса может подать только одну заявку по
каждому лоту или быть Участником только одного объединения
юридических лиц, подавшего заявку на данный конкурс.
4.2. В случае если Участник торгов подает более одной
конкурсной заявки по одному лоту, или участвует в нескольких
конкурсных заявках в качестве партнера (за исключением разрешенных
или требуемых альтернатив), или, подав заявку, участвует в
качестве субподрядчика в другой заявке, все конкурсные заявки с
его участием отклоняются.
5. Условия для участия в конкурсе.
5.1. Участником конкурса может быть подрядчик (исполнитель
работ, услуг), имеющий опыт производственной деятельности,
соответствующий виду работ/услуг, указанных в Информационных
картах конкурса, и имеющий необходимую квалификацию,
соответствующую минимальным квалификационным требованиям,
финансовые средства, производственные мощности, оборудование,
лицензии или иные ресурсы, необходимые для производства таких
работ, как указано в пункте 6.4 и в Информационных картах
конкурса.
5.2. Участником конкурса не может быть юридическое лицо,
которое признано несостоятельным (банкротом), находится в процессе
ликвидации или реорганизации (разделения, слияния, присоединения)
или на имущество которого наложен арест (на стадии исполнительного
производства), а также лицо, недобросовестно выполнявшее свои
обязательства перед Заказчиком по ранее заключенным договорам.
5.3. Организатор вправе требовать от Участников сведений об их
соответствии установленным конкурсным требованиям, в том числе
сведений о выполнении своих обязательств перед городскими
государственными заказчиками по ранее заключенным контрактам на
выполнение городских государственных заказов.
5.4. Организатор конкурса устанавливает единые требования ко
всем Участникам конкурса.
5.5. Участник конкурса несет ответственность за достоверность
представляемых им сведений. Конкурсная комиссия имеет право
отстранить Участника конкурса от участия в конкурсе в случае
обнаружения недостоверности сведений, представленных Участником в
составе его конкурсной заявки.
5.6. Иностранные Участники могут принимать участие в конкурсе в
случае, если производство товаров (работ, услуг) для
государственных нужд в Российской Федерации отсутствует, если иное
не установлено в Информационных картах конкурса.
6. Квалификационные требования.
6.1. В случае проведения предварительного квалификационного
отбора на Конкурсной комиссии будут рассматриваться только
предложения Участников, прошедших этот отбор. Такой Участник
торгов в комплекте конкурсной заявки должен представить информацию
(п. 6.2), уточняющую его квалификационные данные, и подтвердить,
что все представленные на предварительную квалификацию сведения и
документы остаются верными на дату подачи заявки.
6.2. Если предварительный квалификационный отбор потенциальных
Участников не проводился, все Участники торгов должны включить
следующую квалификационную информацию и документы в свои
конкурсные заявки, если иное не предусмотрено в Информационных
картах конкурса:
6.2.1. Копии оригиналов документов, определяющих юридический
статус, место регистрации и основные место и вид деятельности,
заверенные печатью организации.
6.2.2. Копии действующих лицензий на осуществление видов
деятельности, требуемых в соответствии с характером работ по
контракту (если данная деятельность лицензируется), заверенные
печатью организации.
6.2.3. В установленном порядке оформленную письменную
доверенность лицу, подписавшему заявку и предложение, если
конкурсная заявка не подписана руководителем организации Участника
в соответствии с уставными документами.
6.2.4. Сведения об общей стоимости выполненных строительно-
монтажных работ за последние несколько лет по годам, как указано в
Информационных картах конкурса.
6.2.5. Сведения о наличии опыта выполнения аналогичных по
характеру и объему работ в течение последних нескольких лет по
годам, как указано в Информационных картах конкурса, подробные
сведения о текущих работах и контрактных обязательствах, а также
информацию об опыте работы по государственному заказу с указанием
соответствующих государственных заказчиков.
6.2.6. Сведения о лицах, к которым можно обратиться за
получением дальнейшей информации по этим контрактам.
6.2.7. Сведения об основных видах строительного оборудования,
которое предполагается использовать в ходе выполнения контракта.
6.2.8. Сведения о квалификации и опыте руководителей и
технических специалистов, предлагающихся для выполнения контракта.
6.2.9. Сведения о неисполненных договорных обязательствах
(задолженностях) перед городом, в том числе по ранее заключенным
инвестиционным и государственным контрактам, заверенные печатью
организации.
6.2.10. Сведения о финансовом состоянии Участника,
подтвержденные бухгалтерскими балансами и отчетами о хозяйственной
деятельности за два прошлых года (годовые) и за периоды текущего
года, а также для акционерных обществ - отчеты аудиторских
проверок за последние несколько лет, как указано в Информационных
картах конкурса.
6.2.11. Сведения, подтверждающие наличие собственных оборотных
средств в объемах, необходимых для выполнения контракта, и/или
сведения о наличии доступа к иным финансовым ресурсам (банковская
гарантия об открытии кредитной линии; поручительство; залог;
оферта от кредитной организации, адресованная Участнику и
содержащая все существенные условия кредитного договора; иные
документы).
6.2.12. Информацию, касающуюся судебных разбирательств, в
которые в настоящее время или в течение последних нескольких лет,
указанных в Информационных картах конкурса, был вовлечен Участник
торгов, с указанием сторон тяжбы, оспариваемых сумм и в чью пользу
вынесено решение.
6.2.13. Оригинал или нотариально заверенная копия справки из
налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетами
всех уровней.
6.2.14. Письменное заявление за подписью руководителя о том,
что на момент подачи конкурсной заявки по указанному конкурсу
организация не находится в стадии банкротства, реорганизации или
ликвидации, не является ограниченной в правовом отношении в
соответствии с действующим законодательством.
6.2.15. Другую информацию и документы, предусмотренные в
Информационных картах конкурса.
6.3. К участию в конкурсе допускаются объединения нескольких
партнеров - юридических лиц и/или предпринимателей без образования
юридического лица. Конкурсная заявка, которую подает объединение
нескольких партнеров, должна отвечать следующим требованиям, если
иное не предусмотрено в Информационных картах конкурса:
6.3.1. Заявка должна включать в себя все сведения,
перечисленные в п. 6.2, применительно к каждому партнеру.
6.3.2. Конкурсная заявка и предложение должны быть составлены и
подписаны таким образом, чтобы они налагали обязательства с
правовой точки зрения на всех партнеров.
6.3.3. Партнеры должны нести солидарную ответственность по
обязательствам объединения по участию в торгах и по выполнению
государственного контракта.
6.3.4. Один из партнеров назначается лидером; он имеет
полномочия нести обязательства и действовать от имени и по
поручению как всех партнеров, так и любого из них.
6.3.5. В заявке должен быть представлен оригинал или
нотариально заверенная копия соглашения о создании объединения или
договора о совместной деятельности.
6.4. Чтобы претендовать на получение государственного
контракта, Участники торгов должны удовлетворять следующим
минимальным квалификационным критериям:
6.4.1. Обладать гражданской правосубъектностью для заключения
государственного контракта.
6.4.2. Иметь среднюю годовую выручку от строительно-монтажных
работ не менее объема, указанного в Информационных картах
конкурса.
6.4.3. Иметь за последние несколько лет, указанных в
Информационных картах конкурса, положительный опыт работы по двум
или более строительным подрядам, аналогичным по характеру, объему
и степени сложности работам, указанным в настоящем приглашении.
Это требование предусматривает завершенность таких работ не менее
чем на 70 (семьдесят) процентов.
6.4.4. Иметь к началу работ по предмету конкурса свободным от
обязательств по другим договорам собственное, арендованное или
вновь приобретаемое оборудование и технику в рабочем состоянии,
перечисленные в Информационных картах конкурса.
6.4.5. Иметь руководителя работ по контракту и другой ключевой
персонал со стажем работы в этой должности и опытом выполнения
аналогичных по характеру и объему работ в течение количества лет,
как указано в Информационных картах конкурса.
6.4.6. Иметь собственные или привлеченные оборотные средства
или кредитную линию за вычетом других контрактных обязательств и
без учета любых возможных авансовых платежей по контракту,
необходимые для обеспечения успешного начала и выполнения работ в
период между очередными платежами по контракту за выполненные
работы, в размере не менее чем сумма, указанная в Информационных
картах конкурса.
6.4.7. Выполнять свои обязательства по уплате налогов в бюджеты
всех уровней и обязательных платежей в государственные
внебюджетные фонды.
6.4.8. Не иметь неисполненных договорных обязательств
(задолженностей) перед городом, в том числе по ранее заключенным
инвестиционным и государственным контрактам.
6.4.9. Не иметь аффилированности с другими Участниками,
выступающими по одному и тому же лоту (если иное не предусмотрено
конкурсной документацией).
6.4.15. При закупках продукции для городских нужд,
осуществляемых через систему городского заказа по конкурсу,
учитывается при прочих равных условиях при определении победителей
конкурса их участие в системе социального партнерства и реализация
ими обязательств по Московскому трехстороннему соглашению, что
подтверждается справкой, выдаваемой Московской конфедерацией
промышленников и предпринимателей (работодателей) по установленной
форме.
(п. 6.4.15 введен приказом Комитета города Москвы по организации и
проведению конкурсов и аукционов от 26.09.2005 N 70-01-469/5)
6.5. При рассмотрении заявки, поданной от объединения
юридических лиц, если иное не предусмотрено в Информационных
картах конкурса, все члены объединения в обязательном порядке
должны отвечать требованиям, указанным в пунктах 6.4.1, 6.4.5,
6.4.7, 6.4.8. Объединение в совокупности квалификации своих членов
должно отвечать всем требованиям, указанным в п. 6.4. В случае
несоответствия этим требованиям конкурсная заявка и предложение
объединения отклоняются.
6.6. Опыт и ресурсы субподрядчиков не принимаются во внимание
при определении соответствия Участника торгов квалификационным
критериям, если иное не предусмотрено в Информационных картах
конкурса.
7. Затраты на подготовку конкурсной заявки и конкурсного
предложения.
7.1. Участник конкурса несет все расходы, связанные с
подготовкой конкурсной заявки и участием в торгах.
Конкурсная документация
8. Содержание конкурсной документации.
8.1. Конкурсная документация включает в себя следующие
документы:
- приглашение к участию в конкурсе;
- инструкция Участникам конкурса;
- информационные карты конкурса;
- образцы форм;
- проект государственного контракта (договора);
- техническая часть конкурсной документации, включая ведомость
объемов работ и стартовую цену (протокол стартовой цены).
8.2. Конкурсная документация может полностью или частично, как
указано в Информационных картах конкурса, представляться в
электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет
текст конкурсной документации на бумажном носителе.
8.3. Участник торгов обязан изучить конкурсную документацию,
включая все инструкции, формы, условия, требования и спецификации.
Непредставление полной информации, требуемой в конкурсной
документации, представление неверных или недостоверных сведений
или подача заявки, не отвечающей формальным требованиям,
содержащимся в конкурсной документации, является риском Участника
торгов, который может привести к отклонению его заявки.
9. Разъяснения положений конкурсной документации.
9.1. Участник торгов, которому требуются любые разъяснения
любых аспектов конкурсной документации, вправе обратиться к
Организатору конкурса путем направления запроса в письменной форме
в установленном порядке. Организатор конкурса должен ответить на
такие запросы при условии получения их не позднее чем за десять
(10) дней до истечения срока подачи заявок, если иное не
предусмотрено в Информационных картах конкурса.
10. Внесение дополнений и изменений в конкурсную документацию.
10.1. До истечения срока подачи конкурсных заявок Организатор
конкурса может внести поправку (изменения) в конкурсную
документацию.
10.2. Все организации, получившие конкурсную документацию,
уведомляются о внесении поправок в письменном виде. Участники
должны письменно (или по факсу) уведомить Организатора о получении
каждого дополнения (поправки).
10.3. В целях предоставления Участникам достаточного времени
для учета поправок при подготовке конкурсных заявок и предложений
Организатор может перенести сроки подачи конкурсных заявок.
10.4. Внесенные поправки являются составной частью конкурсной
документации.
Подготовка конкурсных заявок и предложений Участников
11. Язык и форма конкурсной заявки.
11.1. Конкурсная заявка, подготовленная Участником, а также вся
корреспонденция и документация, связанные с этой конкурсной
заявкой, должны быть написаны на русском языке. Любые
вспомогательные документы и печатные материалы на другом языке,
представленные Участником торгов, должны сопровождаться переводом
или аннотацией на русском языке.
11.2. Конкурсная заявка на участие в конкурсе оформляется в
письменной форме по приложенному образцу и представляется
Участником в порядке, предусмотренном в конкурсной документации.
12. Документы, входящие в состав заявки Участника.
12.1. Конкурсная заявка, которую представляет Участник торгов в
соответствии с настоящей Инструкцией, должна включать в себя
следующее:
12.1.1. Заявку (по образцу, приведенному в части I, подраздел
I.4.2), заполненную должным образом и подписанную Участником
торгов, со следующими приложениями:
- приложение 1. Документ, подтверждающий право подписи на
документах лица, подписавшего заявку, или доверенность, должным
образом заверенная и свидетельствующая о том, что лицо,
подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку и что
такая заявка имеет обязательную силу для Участника торгов;
- приложение 2. Формы и документальные свидетельства в
соответствии с пунктом 6.2, подтверждающие квалификацию Участника
торгов;
- приложение 3. Обеспечение заявки, представленное в
соответствии с пунктом 18.
12.1.2. Конкурсное предложение (по образцу, приведенному в
части I, подраздел I.4.3) со следующими приложениями:
- приложение 1. Таблица цен, если таковая требуется (по
образцу, приведенному в технической части конкурсной
документации), заполненная должным образом и во всех деталях;
- приложение 2. Технические предложения Участника торгов;
- приложение 3. Прочие документы, информация и формы,
подлежащие заполнению и представлению Участниками торгов,
требуемые в соответствии с настоящей конкурсной документацией, как
указано в Информационных картах конкурса.
12.2. Участники торгов подают заявки, которые отвечают
требованиям конкурсной документации, включая основные технические
требования, указанные в утвержденной проектно-сметной документации
либо в чертежах и спецификациях, включенных в конкурсную
документацию. Внимание Участников торгов обращается на положение
пункта 8.3 относительно отклонения заявок, которые в основном не
отвечают формальным требованиям конкурсной документации. Если иное
не указано в пункте 12.3, альтернативные заявки рассматриваться не
будут.
12.3. В случаях когда Организатором приглашаются или
разрешаются альтернативы в соответствии с п. 19, указание об этом
будет включаться в Информационные карты конкурса вместе с
требованиями, предъявляемыми к подаче, и методами оценки таких
альтернатив.
13. Цена конкурсного предложения.
13.1. Участник производит расчет стоимости конкурсного
предложения по представленным Заказчиком объемам работ в форме
локальных смет по каждому виду работ и сводного сметного расчета
на весь комплекс работ. Обоснование стоимости выполнения работ
проводится с определением источников снижения максимальной цены
Заказчика. Снижение стоимости работ, предлагаемое Участником,
должно быть указано по конкретным статьям и структуре затрат.
Снижение затрат по материалам должно быть обосновано. Не
допускается снижение стоимости работ Участником путем применения
общего понижающего коэффициента к сметной стоимости выполнения
работ без его обоснования.
13.2. Участник представляет цены, которые должны оставаться
действительными вплоть до выполнения обязательств по контракту.
Участник прикладывает письменное обязательство не изменять цены в
течение указанного периода.
13.3. Участник рассчитывает и представляет цену конкурсного
предложения, как указано в Информационных картах конкурса.
13.4. Участник прилагает к ценовому предложению календарный
график выполнения работ и график платежей.
Подача конкурсных заявок
14. Срок подачи.
14.1. Срок подачи конкурсных заявок на участие в конкурсе
указывается в приглашении к участию в конкурсе и Информационных
картах конкурса.
14.2. Прием конкурсных заявок от Участников заканчивается в
срок, указанный в Информационных картах конкурса. Заявки и
конкурсные предложения, поступившие после установленного срока, не
рассматриваются.
14.3. Конкурсные заявки должны быть поданы по адресу,
указанному в Информационных картах конкурса.
14.4. Даты поступления заявок и конкурсных предложений
определяются датами их регистрации.
15. Отзыв заявки:
15.1. Участник вправе отозвать свои конкурсные заявки до
истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе.
15.2. Для отзыва конкурсной заявки Участник должен официально
уведомить Организатора (технического исполнителя).
15.3. Датой отзыва конкурсной заявки является дата регистрации
письменного обращения Участника в журнале.
16. Оформление конкурсной заявки.
16.1. При описании условий и предложений Участников должны
приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии
с требованиями действующих нормативных документов.
16.2. Сведения, которые содержатся в предложениях Участников,
не должны допускать двусмысленных толкований.
16.3. Все документы, представленные Участниками, должны быть
подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены
соответствующей печатью (все страницы представленных документов
должны быть парафированы, завизированы уполномоченными лицами).
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений
парафированными лицами, подписавшими конкурсную заявку (или
лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации
должны иметь четкую печать текстов.
16.4. Конкурсные заявки и конкурсные предложения,
представляемые Участниками, должны быть заполнены по всем пунктам,
иначе конкурсные заявки и предложения Участника считаются
недействительными.
16.5. Конкурсная заявка и конкурсное предложение подаются в
количестве экземпляров, как указано в Информационных картах
конкурса.
16.6. Участник не вправе вносить изменения в представленные
конкурсные заявки и предложения после окончания срока подачи
конкурсных заявок.
16.7. Неполное представление информации, указанной в конкурсной
документации, или же подача документов, не отвечающих требованиям
конкурсной документации, дает право на отклонение конкурсной
заявки и оставление без рассмотрения конкурсного предложения
Участника.
16.8. Представленные в составе конкурсной заявки документы не
возвращаются Участнику, за исключением обеспечения участия в
конкурсе и/или конверта, содержащего конкурсное предложение, в
порядке и случаях, предусмотренных пп. 18.5, 18.6.
17. Срок действия конкурсной заявки.
17.1. Конкурсные заявки и конкурсные предложения Участника
остаются в силе в течение периода, оговоренного в Информационных
картах конкурса, после даты подачи и вскрытия конкурсных заявок. В
исключительных случаях Организатор может попросить Участников
конкурса продлить срок действия конкурсных заявок на определенный
период. Запрос об этом и ответ на него совершаются в письменном
виде. Участник может отказать в такой просьбе, не потеряв при этом
обеспечения участия в конкурсе.
17.2. Участник, согласившийся продлить срок своей заявки, не
имеет права и не обязан вносить изменения в заявку. При этом
Участник должен продлить срок действия обеспечения конкурсной
заявки на соответствующий период.
18. Обеспечение конкурсной заявки.
18.1. Если требуется в Информационных картах конкурса, Участник
представляет в составе конкурсной заявки и конкурсного предложения
обеспечение конкурсной заявки по форме и на сумму, указанную в
Информационных картах конкурса.
18.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:
18.2.1. Должно быть представлено в оригинале вместе с
конкурсной заявкой.
18.2.2. Текст обеспечения в форме банковской гарантии должен
соответствовать образцу формы гарантии на участие в торгах,
включенному в раздел I.4.4, или иметь иную форму, приемлемую для
Организатора.
18.3. В случае если заявка подается от объединения юридических
лиц, обеспечение должно накладывать обязательства на всех его
партнеров.
18.4. Любая заявка, не сопровождаемая необходимым обеспечением,
если таковое требовалось в пункте 18.1, будет отклонена Конкурсной
комиссией при проведении квалификационного отбора как не
отвечающая формальным требованиям.
18.5. Участникам торгов, чьи заявки были отклонены на этапе
квалификационного отбора, обеспечение конкурсных заявок будет
возвращено вместе с невскрытым конкурсным предложением на
процедуре вскрытия конкурсных предложений.
18.6. Организатор в течение трех рабочих дней возвращает
Участникам обеспечение заявки в случае:
18.6.1. Заключения государственного контракта (договора) с
победителем конкурса и представления победителем обеспечения
исполнения этого контракта, если представление такого обеспечения
предусмотрено в Информационных картах конкурса.
18.6.2. Проигрыша конкурса Участником.
18.6.3. Прекращения Заказчиком конкурса без заключения
контракта.
18.6.4. Объявления конкурса несостоявшимся.
18.6.5. Отзыва Участником заявки на участие в конкурсе до
истечения срока представления заявок, если конкурсной
документацией не предусмотрено, что такой отзыв не допускается.
18.7. Обеспечение заявки может быть удержано в случаях, если:
18.7.1. Участник торгов отзывает или изменяет свою конкурсную
заявку и/или конкурсное предложение в течение их срока действия
после окончания срока подачи заявок.
18.7.2. Участник торгов после получения уведомления о победе не
подписывает контракт своевременно в соответствии с пунктом 28.3.
18.7.3. Победитель конкурса отказывается представить
обеспечение выполнения контракта.
18.8. Решение о предъявлении требований по представленному
обеспечению конкурсной заявки и невозврате обеспечения вследствие
указанных обстоятельств принимается Конкурсной комиссией и
оформляется протоколом.
19. Альтернативные предложения.
19.1. Если не запрещено в Информационных картах конкурса,
Участник имеет право представлять на конкурс альтернативное
предложение, предусматривающее иной способ (технологию) выполнения
требуемых работ и дающее более эффективное решение конкурсной
задачи. Рассмотрению подлежит альтернативное предложение только
Участника, занявшего первое место в ранжировании предложений
согласно пункту 24.1. Альтернативное предложение может быть
принято, если оно по цене дешевле следующего по ранжированию
предложения Участника и представляет более лучшие условия, чем
требовалось конкурсной документацией.
20. Порядок подачи и регистрации заявки и конкурсных
предложений.
20.1. Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной
форме с приложением требуемых документов в соответствии с
Информационной картой конкурса. Участнику выдается расписка в
получении заявки на участие в конкурсе и конкурсного предложения с
указанием даты и времени их получения.
20.2. Заявка на участие в конкурсе, полученная по истечении
срока подачи заявок, не принимается к рассмотрению и возвращается
подавшему ее Участнику.
20.3. Конкурсные заявки представляются в открытом виде, за
исключением конкурсных предложений, вложенных в конверт и
опечатанных печатью Участника.
Конверты с конкурсными предложениями Участников не вскрываются
до момента оглашения предложений на заседании Конкурсной комиссии
и хранятся вместе с журналом регистрации в специальном сейфе.
20.4. Заявка на участие в конкурсе и конкурсное предложение
представляются в порядке, установленном конкурсной документацией.
20.5. Документы доставляются по адресу, указанному в
приглашении к участию в конкурсе и Информационных картах конкурса.
20.6. В день окончания приема заявок и конкурсных предложений
производится закрытие журнала соответствующей записью в строке,
следующей после регистрационных данных последнего Участника.
20.7. Все зарегистрированные заявки и конкурсные предложения
должны быть своевременно доставлены Организатором либо
исполнителем конкурса на место проведения конкурса и переданы
секретарю Конкурсной комиссии для рассмотрения на заседании
Конкурсной комиссии. С момента передачи документов ответственность
за сохранность заявок и конкурсных предложений несет секретарь
Конкурсной комиссии.
Вскрытие конвертов, рассмотрение
и оценка предложений
21. Вскрытие конвертов.
21.1. В соответствии с условиями проведения конкурса вскрытие
конвертов с конкурсными предложениями и их оглашение должно
происходить в установленном конкурсной документацией месте и в
предусмотренное время.
21.2. Участники конкурса в лице своих представителей вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.
21.3. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями
Участников, прошедших квалификационный отбор, производится на
заседании Конкурсной комиссии в присутствии не менее половины ее
состава.
21.4. Конверты с конкурсными предложениями Участников, не
прошедших квалификационный отбор, возвращаются невскрытыми
представителям Участников, присутствующим на процедуре, или
направляются Участникам по почте.
21.5. При вскрытии пакетов с конкурсными предложениями
оглашаются наименования, адреса Участников конкурса, стоимостные
показатели, сроки, сведения о внесении Участником обеспечения
конкурсной заявки и другие предусмотренные в Информационных картах
конкурса сведения. Указанные данные вносятся в протокол проведения
вскрытия конкурсных предложений, который подписывается членами
Конкурсной комиссии.
22. Рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных
предложений.
22.1. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и
сопоставление конкурсных предложений Участников в целях
определения победителя конкурса в соответствии с требованиями
конкурсной документации и критериями оценки, указанными в
Информационных картах конкурса.
22.2. Конкурсная комиссия вправе потребовать от Участников
конкурса разъяснения положений представленных ими конкурсных
предложений.
22.3. Конкурсная комиссия вправе рассматривать конкурсные
предложения Участника только в том случае, если они:
22.3.1. Соответствуют всем требованиям, предусмотренным
конкурсной документацией.
22.3.2. Содержат незначительные отклонения, которые существенно
не меняют характеристик, условий и иных требований,
предусмотренных конкурсной документацией, либо если содержат
ошибки или неточности, которые можно по согласованию с Участником
устранить, не меняя существа предложения.
22.4. Конкурсная комиссия отклоняет конкурсные предложения
Участников в случаях, если:
22.4.1. Участник конкурса отказался дать разъяснения положений
представленных им конкурсных предложений.
22.4.2. Участник не отвечает квалификационным требованиям,
указанным в конкурсной документации (при оценке квалификации в
составе конкурсных предложений).
22.4.3. Участник не соглашается с исправлением выявленной
ошибки.
22.4.4. Содержание обоснования и (или) оформление конкурсного
предложения не отвечают требованиям, предусмотренным конкурсной
документацией.
22.4.5. Выявлены действия Участника, квалифицированные решением
Конкурсной комиссии как недобросовестные (представление ложной
информации, предложение в той или иной форме вознаграждения
должностным лицам и т.д.) согласно действующему законодательству.
22.5. Конкурсные предложения, не соответствующие требованиям
конкурсной документации и действующим нормативным документам,
отклоняются, что отмечается в протоколе с указанием причин, по
которым они были отклонены, и сообщается данному Участнику.
22.6. Период оценки конкурсных предложений определяется
Конкурсной комиссией и начинается с момента официального вскрытия
конвертов с конкурсными предложениями и не должен превышать __
дней со дня вскрытия конвертов и оглашения предложений.
22.7. В случае обнаружения Конкурсной комиссией недостатков в
представленных конкурсных предложениях, не меняющих суть
предложений Участника, она вправе требовать приведения их в
соответствие с требованиями, установленными в конкурсной
документации, при этом не допускаются изменения содержания
предложения, в том числе предлагаемых Участником стоимости и
продолжительности выполнения заказа.
22.8. Проведение переговоров между Организатором и (или)
Конкурсной комиссией с одной стороны и Участником с другой стороны
по инициативе Участника относительно оценки его конкурсных
предложений не допускается.
22.9. Конкурсная комиссия объявляет конкурс несостоявшимся,
если на момент окончания приема конкурсных предложений
зарегистрировано не более одного предложения, или после
проведенного квалификационного отбора осталась только одна заявка,
или при вскрытии конвертов на конкурсе выявлено несоответствие
конкурсных предложений требованиям конкурсной документации всех
Участников либо признается действительным предложение только
одного Участника.
22.10. В случае объявления конкурса несостоявшимся или
признания его результатов недействительным может быть проведен
повторный конкурс, решение о чем принимается Конкурсной комиссией.
22.11. При принятии решения о проведении повторного конкурса
Организатор (Заказчик) в пределах своей компетенции вправе внести
изменения в конкурсную документацию.
23. Исправление ошибок и неточностей.
23.1. Арифметические ошибки в предложениях Участников
исправляются следующим образом: если существует расхождение между
ценой единицы продукции и общей ценой, полученной в результате
умножения цены единицы продукции на количество, преимущество будет
иметь цена единицы продукции, а общая цена подлежит корректировке.
Если Участник не согласится с такими исправлениями, то его заявка
будет отклонена. Если будет выявлено расхождение между цифрами и
словами, то предпочтение отдается сумме, указанной прописью.
23.2. Конкурсная комиссия может не принимать во внимание
несоответствие формы или мелкие неточности в представленных
документах, если сочтет, что данные недостатки не влияют на
существо конкурсных предложений или они могут быть исправлены в
ходе рассмотрения предложений уполномоченными представителями
соответствующего Участника.
Определение победителя конкурса и его уведомление
24. Определение победителя конкурса.
24.1. В результате проведенной оценки конкурсных предложений
согласно пункту 22.1 Конкурсная комиссия ранжирует Участников и
определяет победителя конкурса на основании критериев,
предусмотренных конкурсной документацией.
24.2. Победителем конкурса признается Участник, который
обладает необходимой квалификацией для выполнения контракта,
конкурсное предложение которого отвечает требованиям конкурсной
документации и имеет наилучшие условия.
24.3. Решение о победителе конкурса принимается Конкурсной
комиссией простым большинством голосов на основании представленных
письменных заключений членов Конкурсной комиссии в присутствии не
менее половины ее состава. При равном количестве голосов "за" и
"против" данного решения председатель Конкурсной комиссии обладает
правом решающего голоса.
24.4. В случае если после объявления победителя конкурса
Организатору конкурса станут известны факты несоответствия
победителя конкурса требованиям к Участникам конкурса, заявка
победителя на участие в конкурсе и его конкурсное предложение
отклоняются и новым победителем конкурса признается следующий по
ранжированию Участник (см. п. 24.1) из числа остальных Участников
конкурса либо Конкурсная комиссия принимает решение о проведении
повторного конкурса.
24.5. В случае если победитель конкурса не подписал контракт в
установленные условиями конкурса сроки, заявка победителя на
участие в конкурсе и его конкурсное предложение отклоняются и
новым победителем конкурса признается следующий по ранжированию
Участник (см. п. 24.1) из числа остальных Участников конкурса либо
Конкурсная комиссия принимает решение о проведении повторного
конкурса.
25. Уведомление победителя.
25.1. После вынесения Конкурсной комиссией решения о победителе
конкурса Организатор конкурса направляет уведомление в адрес
победителя о признании его победителем конкурса в течение трех
дней с момента утверждения результатов проведенного конкурса.
25.2. При проведении открытого конкурса Организатор не позднее
10 дней со дня подписания контракта с победителем обязан
опубликовать в журнале "Бюллетень оперативной информации
"Московские торги" и на официальном веб-сервере Комитета города
Москвы по организации и проведению конкурсов и аукционов сообщение
о результатах конкурса.
26. Завершение конкурса.
26.1. Конкурс считается завершенным после подписания
государственного контракта (договора) с его победителем и
регистрации подписанного государственного контракта (договора) в
Едином реестре контрактов и торгов города Москвы в установленном
порядке.
27. Информирование проигравших Участников.
27.1. При проведении открытого конкурса Организатор в
установленном законодательством порядке публикует в официальном
органе массовой информации сообщение о результатах конкурса (п.
25.2).
27.2. По требованию Участников, не признанных победителями,
Организатор представляет им выписку из протокола заседания
Конкурсной комиссии об отклонении заявок или предложений
Участника.
27.3. Конкурсная комиссия не вправе предоставлять Участникам
информацию:
27.3.1. Раскрытие которой противоречит федеральным законам и
(или) законам города Москвы.
27.3.2. Препятствует исполнению законодательства Российской
Федерации и (или) закона города Москвы.
27.3.3. Наносит ущерб законным коммерческим интересам сторон
или препятствует добросовестной конкуренции.
Порядок заключения государственного
контракта (договора)
28. Заключение контракта.
28.1. Государственный заказчик передает победителю конкурса на
подписание государственный контракт (договор) на исполнение
городского государственного заказа, содержание и форма которого
должны соответствовать условиям, установленным конкурсной
документацией, и предложению победившего Участника.
28.2. Все экземпляры государственного контракта (договора)
должны быть подписаны руководителем организации-победителя,
скреплены печатью и переданы обратно государственному заказчику на
подписание.
28.3. Государственный контракт (договор) между победителем
конкурса и государственным заказчиком или уполномоченным им лицом
должен быть заключен в течение 20 дней с даты подведения итогов
конкурса Конкурсной комиссией и определения победителя конкурса.
28.4. В случае отказа Заказчика от заключения государственного
контракта (договора) с победителем конкурса, выполнившим все
условия конкурса и требования настоящей конкурсной документации,
Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
28.5. В случае отказа победителя конкурса от подписания
государственного контракта (договора) в установленный конкурсной
документацией срок или нарушения срока его подписания победителем
определяется следующий по ранжированию (см. п. 24.1) Участник
конкурса.
28.6. Победивший Участник конкурса должен представить Заказчику
обеспечение выполнения контракта в размере, указанном в
Информационных картах конкурса. Данное обеспечение может быть
удержано Заказчиком:
28.6.1. При нарушении срока выполнения заказа более чем на
срок, указанный в контракте.
28.6.2. При досрочном расторжении контракта, произошедшем по
вине организации.
28.6.3. При выявлении Заказчиком дефектов в течение
гарантийного срока эксплуатации объекта.
Разрешение разногласий
29. Обжалование действий и решений при проведении конкурса
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Законодательное регулирование
30. Применимое законодательство.
30.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей
конкурсной документацией, правоотношения сторон регулируются
действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-
правовыми актами города Москвы.
Раздел I.3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ КОНКУРСА
Следующая информация и данные для конкретного конкурса изменяют
и/или дополняют положения инструкций участникам конкурса. При
возникновении противоречия положения настоящего документа имеют
приоритет над положениями инструкций участникам конкурса.
-------------------------------T-----------------------------------------------¬
¦Номер и наименование пункта ¦Пояснения ¦
¦инструкций участникам конкурса¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦1.3. Наименование ¦ ¦
¦государственного заказчика ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦1.3. Наименование технического¦ ¦
¦заказчика ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦1.3. Описание объекта ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦1.4. Организатор конкурса ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦1.5. Технический исполнитель ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦1.6. Завершение работ ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦2.1. Источник средств ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦3. Допуск к участию ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦3.2. Конфликт интересов ¦Все Участники конкурса представляют заявление ¦
¦ ¦о том, что они (включая субподрядчиков) ¦
¦ ¦не участвовали прямо или косвенно в подготовке ¦
¦ ¦технических требований, спецификаций или других¦
¦ ¦документов по настоящему конкурсу, ¦
¦ ¦в организации конкурса и не будут являться ¦
¦ ¦уполномоченным представителем Заказчика ¦
¦ ¦(инженером) в период реализации контракта ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦6. Информация и документы ¦Участник торгов должен вместе со своей заявкой ¦
¦по квалификации ¦представить заполненные и подписанные ¦
¦ ¦уполномоченным лицом формы квалификационных ¦
¦ ¦сведений в соответствии с п. 6.4, а также ¦
¦ ¦разделами I.4.1-I.4.5 настоящей конкурсной ¦
¦ ¦документации. ¦
¦ ¦Российские Участники торгов также должны ¦
¦ ¦представить действительную на момент ¦
¦ ¦представления справку из налоговой инспекции ¦
¦ ¦по месту регистрации Участника о выполнении ¦
¦ ¦всех обязательств по уплате налогов или наличии¦
¦ ¦задолженности ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦6.4. Квалификационные ¦К участию в конкурсе допускаются Участники, ¦
¦требования ¦удовлетворяющие следующим обязательным ¦
¦ ¦квалификационным требованиям: ¦
¦ ¦6.4.1. Наличие регистрации на территории ¦
¦ ¦Российской Федерации. ¦
¦ ¦6.4.2. Наличие действующих лицензий ¦
¦ ¦на осуществление функций генерального ¦
¦ ¦подрядчика и на виды работ, предусмотренные ¦
¦ ¦предметом конкурса; в случае участия в конкурсе¦
¦ ¦объединений юридических лиц - представление ¦
¦ ¦лицензий на виды работ, предусмотренные ¦
¦ ¦предметом конкурса и указанные в части III ¦
¦ ¦настоящей конкурсной документации ¦
¦ ¦(не приводится); в случае привлечения ¦
¦ ¦Участником конкурса субподрядных организаций - ¦
¦ ¦наличие списка предполагаемых субподрядчиков ¦
¦ ¦с приложением действующих лицензий ¦
¦ ¦на поручаемые им виды работ. ¦
¦ ¦6.4.3. Наличие опыта работы по предмету ¦
¦ ¦конкурса не менее 3 лет, подтвержденного ¦
¦ ¦отзывами Заказчиков (не менее 2 отзывов). ¦
¦ ¦6.4.4. Наличие квалифицированных трудовых ¦
¦ ¦ресурсов, в том числе аттестованных ¦
¦ ¦специалистов и рабочих с представлением копий ¦
¦ ¦аттестатов или сертификатов (но не менее ¦
¦ ¦количества, указанного в "Ведомости потребности¦
¦ ¦рабочих кадров по объекту" ПОС - ¦
¦ ¦см. техническую часть настоящей конкурсной ¦
¦ ¦документации). ¦
¦ ¦6.4.5. Наличие необходимой собственной ¦
¦ ¦или арендованной материально-технической базы ¦
¦ ¦(но не менее количества, указанного ¦
¦ ¦в "Ведомости потребности в основных ¦
¦ ¦строительных машинах и транспортных средствах" ¦
¦ ¦ПОС - см. техническую часть настоящей ¦
¦ ¦конкурсной документации). ¦
¦ ¦6.4.6. Наличие действующего сертификата системы¦
¦ ¦управления качеством по ГОСТ Р ИСО 9000. ¦
¦ ¦6.4.7. Наличие сертифицированной лаборатории ¦
¦ ¦по контролю качества с приложением ¦
¦ ¦подтверждающей документации (действующего ¦
¦ ¦сертификата лаборатории либо действующего ¦
¦ ¦договора со специализированной организацией). ¦
¦ ¦6.4.8. Наличие опыта выполнения работ ¦
¦ ¦собственными силами по сооружениям согласно ¦
¦ ¦проекту. ¦
¦ ¦6.4.9. Наличие финансовых средств, необходимых ¦
¦ ¦для производства работ по объекту конкурса ¦
¦ ¦(минимальный объем оборотных средств ¦
¦ ¦на основании показателей баланса предыдущего ¦
¦ ¦года - не менее ____ млн. руб. в год), ¦
¦ ¦подтверждаемых финансовой отчетностью (состав ¦
¦ ¦прикладываемых документов указан ¦
¦ ¦в квалификационной анкете Участника конкурса). ¦
¦ ¦6.4.10. Наличие справки из налогового органа ¦
¦ ¦по месту регистрации Участника об отсутствии ¦
¦ ¦задолженности по уплате налогов и сборов ¦
¦ ¦в бюджеты всех уровней за отчетный период. ¦
¦ ¦6.4.11. Наличие договора страхования. ¦
¦ ¦6.4.12. Наличие подтверждения банка, ¦
¦ ¦обслуживающего организацию-Участника, о наличии¦
¦ ¦доступа к источникам пополнения оборотных ¦
¦ ¦средств в размере максимального месячного ¦
¦ ¦платежа по контракту согласно предложенному ¦
¦ ¦Участником конкурса графику выполнения работ ¦
¦ ¦(но не менее ___ руб.) либо возможность ¦
¦ ¦выделения банком кредитной линии (приложить ¦
¦ ¦официальное письмо банка). ¦
¦ ¦6.4.13. Наличие устойчивого финансового ¦
¦ ¦положения, подтвержденного бухгалтерскими ¦
¦ ¦балансами за два полных года и отчетный период ¦
¦ ¦(общая платежеспособность, обеспеченность ¦
¦ ¦собственными оборотными средствами, возможность¦
¦ ¦покрытия краткосрочных долговых обязательств ¦
¦ ¦за счет имеющихся денежных средств ¦
¦ ¦и краткосрочных финансовых вложений, ¦
¦ ¦способность покрыть свои краткосрочные ¦
¦ ¦обязательства без продажи запасов). ¦
¦ ¦6.4.14. Наличие аудиторского заключения, ¦
¦ ¦подтверждающего достоверность бухгалтерской ¦
¦ ¦отчетности для соискателей любой формы ¦
¦ ¦собственности, объем выручки которых превышает ¦
¦ ¦150 млн. руб. ¦
¦ ¦6.4.15. Профессиональная репутация юридического¦
¦ ¦лица. ¦
¦ ¦6.4.16. Полное выполнение требований, указанных¦
¦ ¦в настоящей конкурсной документации. ¦
¦ ¦6.4.17. Отсутствие аффилированности между ¦
¦ ¦Участниками, выступающими по одному лоту ¦
¦ ¦(если иное не предусмотрено конкурсной ¦
¦ ¦документацией) ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦12.1. Документы, входящие ¦Полный перечень документов, представляемых ¦
¦в состав заявки ¦Участником конкурса в составе своей конкурсной ¦
¦ ¦заявки и предложения, представлен в подразделе ¦
¦ ¦I.4.1 части I настоящей конкурсной документации¦
¦ ¦(опись документов, представляемых для участия ¦
¦ ¦в конкурсе) ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦19.1. Альтернативные заявки ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦13.1. Цена предложения ¦Стоимость затрат генподрядчика является ¦
¦ ¦фиксированной и составляет в текущих ценах ¦
¦ ¦2004 г. с учетом НДС ______ тыс. руб. (согласно¦
¦ ¦протоколу стоимости строительства, протокол ¦
¦ ¦прилагается в части III настоящей конкурсной ¦
¦ ¦документации - не приводится). ¦
¦ ¦В стоимость включены все уплачиваемые и ¦
¦ ¦взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, ¦
¦ ¦которые должен будет оплатить Участник в случае¦
¦ ¦победы в конкурсе ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦17.1. Срок действия заявки ¦______ дней с даты проведения конкурса ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦18.1. Обеспечение заявки ¦Сумма обеспечения конкурсной заявки составляет ¦
¦ ¦___ тыс. руб. Обеспечение может быть ¦
¦ ¦представлено в форме банковской гарантии. Срок ¦
¦ ¦действия _____ дней с даты проведения конкурса ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦20.3. Порядок подачи заявок ¦Конкурсные заявки и предложения представляются ¦
¦и конкурсных предложений ¦техническому исполнителю конкурса. ¦
¦ ¦Конкурсная заявка с приложением в 2 экземплярах¦
¦ ¦(конверт подается в открытом виде) ¦
¦ ¦и запечатанный конверт с конкурсным ¦
¦ ¦предложением с обоснованием в 1 экземпляре. ¦
¦ ¦В состав конкурсной заявки должны входить ¦
¦ ¦все документы, указанные в описи (см. п. I.4.1 ¦
¦ ¦раздела I.4). На конверте с конкурсным ¦
¦ ¦предложением необходимо указать наименование ¦
¦ ¦организации - Участника конкурса, наименование ¦
¦ ¦объекта конкурса и в обязательном порядке ¦
¦ ¦на нем должна стоять печать ¦
¦ ¦организации-Участника. ¦
¦ ¦Конкурсная заявка и предложение должны быть ¦
¦ ¦подписаны руководителем Участника или лицом ¦
¦ ¦(лицами), имеющим(и) оформленные на то ¦
¦ ¦полномочия, и заверены печатью Участника. Все ¦
¦ ¦страницы конкурсной заявки должны быть ¦
¦ ¦парафированы/завизированы лицом или лицами, ¦
¦ ¦подписавшими конкурсную заявку. ¦
¦ ¦Конверты с экземплярами конкурсной заявки ¦
¦ ¦и предложения принимаются техническим ¦
¦ ¦исполнителем конкурса с сопроводительным ¦
¦ ¦письмом и описью документов, вложенных ¦
¦ ¦в конверты (форма описи представлена ¦
¦ ¦в подразделе I.4.1 части I настоящей конкурсной¦
¦ ¦документации) ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦20.4. Адрес для подачи ¦ ¦
¦конкурсных заявок ¦ ¦
¦(предложений) ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦14.1. Окончательный срок ¦Конкурсные заявки и предложения должны быть ¦
¦подачи конкурсных заявок ¦поданы по адресу, указанному в п. 20.4, ¦
¦и предложений ¦не позднее _._ по московскому времени _____ ¦
¦ ¦2004 г. ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦Дата проведения конкурса ¦________ 2004 г. _____ по московскому времени ¦
¦ ¦по адресу: __________________________________ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------+
¦22.1. Факторы оценки заявки ¦Критерии оценки предложений Участников ¦
¦(предложения) ¦конкурса: ¦
¦ ¦Основные критерии: ¦
¦ ¦22.1.1. Цена предложения - стоимость затрат ¦
¦ ¦генподрядчика в текущих ценах с учетом НДС, ¦
¦ ¦с учетом процента снижения (в тыс. руб.). ¦
¦ ¦22.1.2. Процент снижения стоимости затрат ¦
¦ ¦генподрядчика (в %). ¦
¦ ¦22.1.3. Продолжительность выполнения работ ¦
¦ ¦(в мес.). ¦
¦ ¦Справочные критерии: ¦
¦ ¦22.1.4. Заполненность портфеля заказов ¦
¦ ¦на текущий год (в %): ¦
¦ ¦- отношение объема выполненных работ в текущем ¦
¦ ¦году к объему выполненных работ в прошлом году,¦
¦ ¦умноженное на 100%. ¦
¦ ¦22.1.5. Техническая часть предложения: ¦
¦ ¦- график производства работ и финансирования ¦
¦ ¦работ; ¦
¦ ¦- дополнительные предложения; ¦
¦ ¦- предложения по технологии выполнения работ; ¦
¦ ¦- предложения по основным применяемым ¦
¦ ¦конструкциям и материалам. ¦
¦ ¦22.1.6. Квалификация: ¦
¦ ¦- минимальный среднегодовой объем работ ¦
¦ ¦по строительству и реконструкции сооружений ¦
¦ ¦по проекту; ¦
¦ ¦- продолжительность деятельности организации ¦
¦ ¦с учетом правопреемственности (лет); ¦
¦ ¦- среднесписочная численность работающих ¦
¦ ¦(чел.); ¦
¦ ¦- квалификационный состав сертифицированных ¦
¦ ¦специалистов (чел.); ¦
¦ ¦- техническая оснащенность: ¦
¦ ¦собственное оборудование и механизмы (ед.); ¦
¦ ¦арендованное оборудование и механизмы (ед.); ¦
¦ ¦механовооруженность организации (коэффициент, ¦
¦ ¦равный отношению стоимости машин и оборудования¦
¦ ¦к объему выполненных СМР собственными силами); ¦
¦ ¦- участие в строительстве аналогичных объектов,¦
¦ ¦всего (шт.); ¦
¦ ¦- отзывы заказчиков по аналогичным объектам ¦
¦ ¦(шт.). ¦
¦ ¦22.1.7. Финансовое положение: ¦
¦ ¦- наличие оборотных активов за последние 3 года¦
¦ ¦(в тек. ценах) (строка 290 Ф 31): ¦
¦ ¦- n-2 текущий год (в тыс. руб.); ¦
¦ ¦- n-1 текущий год (в тыс. руб.); ¦
¦ ¦- отчетный период (в тыс. руб.); ¦
¦ ¦- дебиторская задолженность на конец отчетного ¦
¦ ¦периода (строка 230 + 240 Ф N 1) (в тыс. руб.);¦
¦ ¦- кредиторская задолженность на конец отчетного¦
¦ ¦периода (строка 620 Ф N 1) (в тыс. руб.); ¦
¦ ¦- наличие основных средств на начало текущего ¦
¦ ¦года (строка 120 Ф N 1) (в тыс. руб.); ¦
¦ ¦- общий объем СМР в качестве генподрядчика ¦
¦ ¦за полный последний год, отчетный период ¦
¦ ¦(по форме 2-КС) (в тыс. руб.); ¦
¦ ¦- общий объем СМР в качестве субподрядчика ¦
¦ ¦за полный последний год, отчетный период ¦
¦ ¦(по форме 2-КС) (в тыс. руб.); ¦
¦ ¦- прибыль (убыток) на конец отчетного периода ¦
¦ ¦(строка 140 Ф N 2) (в тыс. руб.); ¦
¦ ¦- задолженность перед бюджетом (строка 626 Ф ¦
¦ ¦N 1) (в тыс. руб.); ¦
¦ ¦- среднемесячная зарплата по организации ¦
¦ ¦(на момент проведения конкурса) (в тыс. руб.); ¦
¦ ¦- капитал и резервы организации (в тыс. руб.). ¦
¦ ¦22.1.8. Репутация организации: ¦
¦ ¦- призер общегородских конкурсов на лучшую ¦
¦ ¦строительную площадку (количество побед); ¦
¦ ¦- аудиторские проверки (для акционерных ¦
¦ ¦обществ) (шт.); ¦
¦ ¦- участие в арбитражных процессах в качестве ¦
¦ ¦истца (шт.), ответчика (шт.). ¦
¦ ¦22.1.9. Качество строительства и культура ¦
¦ ¦производства: ¦
¦ ¦- наличие сертификатов системы ¦
¦ ¦Мосстройсертификации (на применяемые ¦
¦ ¦материалы); ¦
¦ ¦- сведения надзорных органов. ¦
¦ ¦22.1.10. Охрана труда и экологическая ¦
¦ ¦безопасность: ¦
¦ ¦- наличие службы охраны труда; ¦
¦ ¦- мероприятия по технике безопасности; ¦
¦ ¦- мероприятия по охране окружающей среды. ¦
¦ ¦22.1.11. Социальное обеспечение: ¦
¦ ¦- наличие иммиграционной рабочей силы; ¦
¦ ¦- обеспечение условий проживания иммиграционной¦
¦ ¦рабочей силы ¦
L------------------------------+------------------------------------------------
Раздел I.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА
I.4.1. Опись документов, представляемых
для участия в конкурсе
ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА
__________________________________________________________________
(наименование объекта)
Организация - участник конкурса ______________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации-участника)
------T--------------------------------------------T---------¬
¦N ¦Наименование ¦Кол-во ¦
¦п/п ¦ ¦страниц ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦ ¦Закрытый конверт с конкурсным предложением ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦ ¦Открытый конверт с конкурсной заявкой ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦1. ¦Заявка на участие в конкурсе ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦2. ¦Финансовое обеспечение конкурсной заявки ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦3. ¦Квалификационная анкета ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦4. ¦Письмо (справка) из финансирующего банка ¦ ¦
¦ ¦об открытии расчетного счета и отсутствии ¦ ¦
¦ ¦картотеки N 2 ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦5. ¦Копия свидетельства о государственной ¦ ¦
¦ ¦регистрации ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦6. ¦Копия свидетельства о внесении записи ¦ ¦
¦ ¦в Единый государственный реестр юридических ¦ ¦
¦ ¦лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦7. ¦Копия устава ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦8. ¦Копия учредительного договора ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦9. ¦Копия свидетельства о регистрации изменений ¦ ¦
¦ ¦в учредительных документах (если имеется) ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦10. ¦Копия свидетельства о постановке на учет ¦ ¦
¦ ¦в налоговом органе ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦11. ¦Копия информационного письма об учете ¦ ¦
¦ ¦в ЕГРПО ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦12. ¦Копии действующих лицензий на виды работ, ¦ ¦
¦ ¦предусмотренных предметом конкурса ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦13. ¦Копия свидетельства о внесении в реестр ¦ ¦
¦ ¦субъектов малого предпринимательства ¦ ¦
¦ ¦(если имеется) ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦14. ¦Документ, подтверждающий назначение ¦ ¦
¦ ¦генерального директора ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦15. ¦Копии действующих аттестатов специалистов ¦ ¦
¦ ¦организации, копии сертификатов ¦ ¦
¦ ¦сертифицированных специалистов (по предмету ¦ ¦
¦ ¦конкурса) ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦16. ¦Копия балансового отчета Ф N 1 и Ф N 2 ¦ ¦
¦ ¦за предыдущий год и за последний отчетный ¦ ¦
¦ ¦период ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦17. ¦Копии заключений аудиторских проверок ¦ ¦
¦ ¦за два года (если проведение аудиторской ¦ ¦
¦ ¦проверки для данной организации ¦ ¦
¦ ¦обязательно) ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦18. ¦Справка из ИМНС по месту учета организации ¦ ¦
¦ ¦об отсутствии просроченной задолженности ¦ ¦
¦ ¦по уплате налогов и сборов в бюджеты всех ¦ ¦
¦ ¦уровней на отчетный период ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦19. ¦Копии отзывов по предмету конкурса ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦20. ¦Буклеты, статьи о производственной ¦ ¦
¦ ¦деятельности (если имеется) ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦21. ¦Копия действующего сертификата комплексной ¦ ¦
¦ ¦системы управления качеством строительства ¦ ¦
¦ ¦на основе стандартов ГОСТ Р ИСО 9000 ¦ ¦
¦ ¦(представляется в зависимости от предмета ¦ ¦
¦ ¦конкурса) ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦22. ¦Копия действующего документа, ¦ ¦
¦ ¦подтверждающего наличие собственной ¦ ¦
¦ ¦лаборатории по оценке качества работ, ¦ ¦
¦ ¦либо копия договора со специализированной ¦ ¦
¦ ¦организацией на выполнение услуг по оценке ¦ ¦
¦ ¦качества работ (указать документ в наличии) ¦ ¦
¦ ¦(представляется в зависимости от предмета ¦ ¦
¦ ¦конкурса) ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦23. ¦Копия Положения по технике безопасности ¦ ¦
¦ ¦с приложением копий сертификатов, ¦ ¦
¦ ¦удостоверений инженера по ТБ ¦ ¦
¦ ¦(представляется в зависимости от предмета ¦ ¦
¦ ¦конкурса) ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦24. ¦Справка о наличии профсоюзной организации ¦ ¦
¦ ¦с приложением свидетельства о регистрации ¦ ¦
¦ ¦профсоюзной организации (представляется ¦ ¦
¦ ¦по требованию Заказчика) ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦25. ¦Справка о наличии или отсутствии ¦ ¦
¦ ¦неисполненных договорных обязательств ¦ ¦
¦ ¦(задолженностей) перед городом, в том числе ¦ ¦
¦ ¦по ранее заключенным инвестиционным ¦ ¦
¦ ¦и государственным контрактам ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+---------+
¦26. ¦Выписка из реестра акционеров со сведениями ¦ ¦
¦ ¦об участниках с долей более 2% ¦ ¦
¦ ¦(для акционерных обществ) ¦ ¦
L-----+--------------------------------------------+----------
Принял ___________________ Принял ___________________
М.П. М.П.
"__" _____________ 2004 г. "__" _____________ 2004 г.
"___.___" "___.___"
I.4.2. Форма заявки на участие в конкурсе
Образец
На бланке организации
Государственному заказчику:
Организатору конкурса:
Председателю Комитета города Москвы
по проведению конкурсов и аукционов
Г.В. Дегтеву
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
С _________________________________
(указывается наименование
_____________________________________
государственного заказчика)
ГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
НА ____________________________________
(указывается наименование работ
_____________________________________
или услуг по предмету конкурса)
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения
вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу
законодательство и нормативно-правовые акты, _____________________
(наименование
__________________________________________________________________
организации - участника конкурса)
в лице ___________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях,
установленных в указанных выше документах, и в случае победы
осуществить выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с
условиями конкурса и нашего конкурсного предложения.
2. В случае если наши предложения будут признаны лучшими,
мы берем на себя обязательства подписать контракт с ____________
__________________________________________________________________
(указывается наименование городского заказчика
__________________________________________________________________
или уполномоченной им организации)
на выполнение конкурсного заказа в соответствии с требованиями
конкурсной документации и на условиях, которые мы назовем в нашем
конкурсном предложении, в срок не позднее 20 рабочих дней со дня
получения уведомления о результатах конкурса.
3. Если наши конкурсные предложения будут лучшими после
конкурсных предложений победителя конкурса, то в случае отказа
победителя конкурса от подписания контракта с ____________________
__________________________________________________________________
(указывается наименование городского заказчика
__________________________________________________________________
или уполномоченной им организации)
мы обязуемся подписать данный контракт.
4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями
конкурса и нашего отказа от заключения контракта на выполнение
заказа, являющегося предметом конкурса, или при неподписании нами
контракта в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления о
результатах конкурса внесенная нами сумма обеспечения конкурсной
заявки нам не возвращается и перечисляется Организатором конкурса
в бюджет города Москвы.
5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Организатором
конкурса и техническим исполнителем нами уполномочен _____________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации-участника)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному
лицу.
6. Мы объявляем, что до заключения контракта на реализацию
городского заказа настоящая заявка будет считаться имеющей силу
договора между нами.
7. Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________,
факс _____, банковские реквизиты:_________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подпись руководителя
Подпись главного бухгалтера
М.П.
I.4.3. Форма конкурсного предложения
Образец
На бланке организации
Государственному заказчику:
Организатору конкурса:
Председателю Комитета города Москвы
по проведению конкурсов и аукционов
Г.В. Дегтеву
Дата, исх. номер
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА
1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию
на _______________________________________________________________
(наименование объекта и наименование государственного заказа)
_________________________________________________________________,
а также условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект
контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ________________
__________________________________________________________________
(полное наименование организации - участника конкурса
_________________________________________________________________,
по учредительным документам)
в лице ___________________________________________________________
(наименование должности руководителя, его фамилия, имя,
__________________________________________________________________
отчество (полностью)
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса
подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом
функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на
условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
-----T-----------------------T---------T---------T----------¬
¦N ¦Наименование ¦Единица ¦Значение ¦Примечание¦
¦п/п ¦показателя ¦измерения¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+---------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----+-----------------------+---------+---------+----------+
¦1. ¦Процент снижения ¦% ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости затрат ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦генподрядчика ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от начальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стартовой) цены ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+---------+---------+----------+
¦2. ¦Цена предложения - ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость затрат ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦генподрядчика ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в текущих ценах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с учетом НДС, с учетом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процента снижения ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+---------+---------+----------+
¦3. ¦Продолжительность ¦мес. ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-----------------------+---------+---------+-----------
2. Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком
проведения конкурса, мы предлагаем на ваше рассмотрение
дополнительные предложения: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы
берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с
требованиями конкурсной документации и согласно нашим
предложениям, которые мы просим включить в контракт.
4. Мы объявляем, что до подписания контракта на выполнение
заказа настоящее предложение и ваше уведомление о нашей победе
будут считаться как имеющие силу договора между нами.
5. Мы согласны с условием, что в случае нашей победы на
конкурсе и неподписания нами в установленные сроки контракта мы
лишаемся своего обеспечения участия в конкурсе.
6. Мы согласны с условием, что вы не обязаны принимать
предложение с самой низкой стоимостью работ и минимальными сроками
выполнения заказа по объекту конкурса.
7. Срок действия настоящего конкурсного предложения составляет
____ дней с даты проведения конкурса (вскрытия конкурсных
предложений), указанной в конкурсной документации.
Полное наименование организации (по учредительным документам)
__________________________________________________________________
Юридический адрес организации ________________________________
Фактический адрес организации ________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________
Должность руководителя _______________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) ______________
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц
(полностью), уполномоченных для контактов ________________________
Адрес электронной почты ______________________________________
Руководитель организации ______________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
Главный бухгалтер ______________ (Ф.И.О.)
(подпись)
I.4.4. Форма банковской гарантии
на участие в конкурсе
Образец
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Дата, исх. номер
__________________________________________________________________
(наименование банка)
(код ОКПО __________________, кор./счет ____________ в __________,
БИК _________________, генеральная лицензия N ________ от _______,
ИНН ________________, юридический адрес: _________________________
_________________________________________________________________,
далее именуемый "Гарант", настоящим безотзывно гарантирует
Комитету города Москвы по организации и проведению конкурсов и
аукционов, далее именуемому "Бенефициар", безусловно выплатить
сумму, не превышающую ___ рублей, в случае, если _________________
(название,
__________________________________, далее именуемый "Принципал":
юридический адрес участника)
а) по результатам конкурса, приглашение N ___ от ____,
откажется подписать контракт на _______, если конкурсная заявка
Принципала будет признана выигравшей и Принципал будет уведомлен
об этом способом, установленным в конкурсной документации;
б) отзывает или изменяет свою конкурсную заявку в течение срока
ее действия после установленной в конкурсной документации даты
вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
Платеж по настоящей гарантии будет осуществлен Гарантом по
письменному требованию Бенефициара в течение 3 (трех) банковских
дней с даты получения такого требования, подписанного
уполномоченными на то лицами, с указанием нарушенных Принципалом
условий конкурса.
Настоящая гарантия вступает в силу с даты выдачи.
Требование по настоящей гарантии может быть предъявлено по
"___" _______ включительно, и по истечении этого срока настоящая
гарантия утрачивает силу. Утратившая силу гарантия должна быть
возвращена нам без наших дополнительных запросов.
Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.
Руководитель ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
I.4.5. Анкета участника конкурса
Образец
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
1. Полное наименование организации и ее организационно-
правовая форма: __________________________________________________
2. Юридические реквизиты:
---------------------------T------------------------------¬
¦Страна ¦ ¦
+--------------------------+------------------------------+
¦Адрес ¦ ¦
+--------------------------+------------------------------+
¦Телефон ¦ ¦
+--------------------------+------------------------------+
¦Факс ¦ ¦
L--------------------------+-------------------------------
3. Почтовые реквизиты:
---------------------------T------------------------------¬
¦Страна ¦ ¦
+--------------------------+------------------------------+
¦Адрес ¦ ¦
L--------------------------+-------------------------------
4. Банковские реквизиты:
---------------------------T------------------------------¬
¦N расчетного счета ¦ ¦
+--------------------------+------------------------------+
¦Название банка ¦ ¦
+--------------------------+------------------------------+
¦Корреспондентский счет ¦ ¦
+--------------------------+------------------------------+
¦БИК ¦ ¦
+--------------------------+------------------------------+
¦ИНН, ОГРН, ОКПО ¦ ¦
¦организации ¦ ¦
+--------------------------+------------------------------+
¦КПП ¦ ¦
L--------------------------+-------------------------------
5. Регистрационные данные:
5.1.
----------------------------T------------------------------¬
¦Дата, место и орган ¦ ¦
¦регистрации ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------+
¦Учредители (наименование ¦ ¦
¦юридических лиц и их ИНН; ¦ ¦
¦Ф.И.О. физических лиц) ¦ ¦
¦и доля их участия ¦ ¦
¦(для акционерных обществ ¦ ¦
¦с большим количеством ¦ ¦
¦участников - выписка ¦ ¦
¦из реестра акционеров ¦ ¦
¦отдельным документом) ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------+
¦Профиль деятельности ¦ ¦
+---------------------------+------------------------------+
¦Срок деятельности ¦ ¦
¦организации (с учетом ¦ ¦
¦правопреемственности) ¦ ¦
L---------------------------+-------------------------------
5.2. Уставный капитал в размере __________________________
5.3. Сведения о лицензировании:
--------------T-----------T------------T-----------T-----------¬
¦Наименование ¦N лицензии ¦Дата выдачи ¦Кем выдана ¦Срок ¦
¦видов работ ¦ ¦лицензии ¦лицензия ¦действия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензии ¦
+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L-------------+-----------+------------+-----------+------------
6. Организационная структура и кадровый состав:
6.1. Лица, уполномоченные совершать действия от имени
организации при проведении конкурса:
----T---------T------------T--------------T---------------T----------¬
¦N ¦Должность¦Фамилия, ¦Представленные¦Вид документа, ¦Контактный¦
¦п/п¦ ¦имя, ¦полномочия ¦подтверждающего¦телефон ¦
¦ ¦ ¦отчество ¦ ¦полномочия ¦ ¦
+---+---------+------------+--------------+---------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
L---+---------+------------+--------------+---------------+-----------
6.2. Среднесписочная численность работающих <*>, всего __ чел.,
в том числе ИТР, всего ___ чел., в том числе по специальностям:
----T-----------T-------------T-----------T-------------¬
¦N ¦Должность ¦Фамилия ¦Образование¦Стаж работы ¦
¦п/п¦ ¦имя, отчество¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------------+-----------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L---+-----------+-------------+-----------+--------------
В том числе рабочие, всего _________________ чел., в том числе
по специальностям:
- _____________________________ - ______________ чел.;
(наименование специальности)
- _____________________________ - ______________ чел.;
(наименование специальности)
- ...
-----------------------------------
<*> По требованию Заказчика.
6.5. Количество сертифицированных специалистов, всего _____
чел.:
в том числе ИТР, всего ________ чел.;
в том числе рабочие, всего __________ чел.
7. Наличие производственных мощностей:
- коэффициент механовооруженности - _________ (балансовая
стоимость техники, отнесенная к стоимости СМР, выполненных
организацией за год);
- количество собственных основных средств:
а) машины, оборудование, транспортные средства и др.
(находящиеся в эксплуатации), всего ___________ шт.;
б) производственные здания и сооружения, всего ______________
шт.;
- количество привлеченных основных средств:
а) машины, оборудование, транспортные средства и др.
(находящиеся в эксплуатации), всего ________ шт.;
б) производственные здания и сооружения, офисные помещения,
всего ____ шт.
8. Финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности
организации:
-----T--------------------------T---------T----------T-----------------------¬
¦N ¦Показатель ¦Единица ¦Значение ¦Примечание ¦
¦п/п ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+----------+-----------------------+
¦1. ¦Наличие оборотных активов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за последние 3 года: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+----------+-----------------------+
¦ ¦За n-2 текущий год ¦тыс. руб.¦ ¦Строка 290 Ф N 1 ¦
+----+--------------------------+---------+----------+-----------------------+
¦ ¦За n-1 текущий год ¦тыс. руб.¦ ¦Строка 290 Ф N 1 ¦
+----+--------------------------+---------+----------+-----------------------+
¦ ¦За отчетный период ¦тыс. руб.¦ ¦Строка 290 Ф N 1 ¦
+----+--------------------------+---------+----------+-----------------------+
¦2. ¦Дебиторская задолженность ¦тыс. руб.¦ ¦Строка 230 + 240 Ф N 1 ¦
¦ ¦на конец отчетного периода¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+----------+-----------------------+
¦3. ¦Кредиторская задолженность¦тыс. руб.¦ ¦Строка 620 Ф N 1 ¦
¦ ¦на конец отчетного периода¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+----------+-----------------------+
¦4. ¦Наличие основных средств ¦тыс. руб.¦ ¦Строка 120 Ф N 1 ¦
¦ ¦на начало отчетного ¦/тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода/на конец отчетного¦руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+----------+-----------------------+
¦5. ¦Наличие заемных средств ¦тыс. руб.¦ ¦Строка 510 + 610 Ф N 1 ¦
¦ ¦на начало отчетного ¦/тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода/на конец отчетного¦руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+----------+-----------------------+
¦6. ¦Общий объем СМР ¦тыс. руб.¦ ¦По форме 2-КС ¦
¦ ¦за предыдущий год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в качестве генподрядчика ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+----------+-----------------------+
¦7. ¦Общий объем СМР ¦тыс. руб.¦ ¦По форме 2-КС ¦
¦ ¦за предыдущий год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в качестве субподрядчика ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+----------+-----------------------+
¦8. ¦Прибыль на конец отчетного¦тыс. руб.¦ ¦Строка 140 Ф N 2 ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+----------+-----------------------+
¦9. ¦Убыток на конец отчетного ¦тыс. руб.¦ ¦Строка 140 Ф N 2 ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+----------+-----------------------+
¦10. ¦Задолженность перед ¦тыс. руб.¦ ¦Строка 623 + 624 Ф N 1 ¦
¦ ¦бюджетом и внебюджетными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондами ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+----------+-----------------------+
¦11. ¦Капитал и резервы ¦тыс. руб.¦ ¦Строка 490 Ф N 1 ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+----------+-----------------------+
¦12. ¦Наличие справки из ИМНС ¦есть/нет ¦ ¦Справка на отчетный ¦
¦ ¦по месту учета ¦ ¦ ¦период ¦
¦ ¦организации-участника, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подтверждающей отсутствие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦просроченной задолженности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по уплате налогов и сборов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в бюджет всех уровней ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+----------+-----------------------+
¦13. ¦Средняя месячная ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦
¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по организации на момент ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведения конкурса ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------------------+---------+----------+------------------------
9. Сведения о производственной деятельности организации:
9.1. Опыт работы Участника конкурса по строительству
аналогичных объектов за последние 3 года:
--------------T----------------------T-----------------T-----------¬
¦Наименование ¦Объем строительства ¦Период ¦Заказчик ¦
¦построенного ¦объекта в ценах ¦строительства ¦(адрес, ¦
¦объекта, ¦на дату исполнения ¦ ¦телефон, ¦
¦место ¦обязательств, ¦ ¦контактное ¦
¦расположения ¦млн. руб. ¦ ¦лицо) ¦
¦объекта +-------T--------------+-------T---------+ ¦
¦ ¦общий ¦в т.ч. ¦начало ¦окончание¦ ¦
¦ ¦объем ¦собственными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦силами ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+--------------+-------+---------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
L-------------+-------+--------------+-------+---------+------------
9.3. Заполненность портфеля заказов в текущем году - отношение
объема выполненных работ в текущем году к объему выполненных работ
в предыдущем году х 100% ( _____%).
11. Качество работ:
11.1. Участие в общегородском конкурсе на лучшую строительную
площадку (количество побед).
11.2. Мероприятия по технике безопасности, охране окружающей
среды (приложить сертификаты, справки о предпринимаемых
мероприятиях).
12. Репутация организации:
12.1. Сведения о судебных разбирательствах:
-------T-------------T-----------T-------------T-------------¬
¦Год ¦Наименование ¦Основание ¦Оспариваемая ¦Решение ¦
¦ ¦контрагента ¦для тяжбы, ¦сумма ¦в пользу ¦
¦ ¦ ¦предмет ¦ ¦или против ¦
¦ ¦ ¦спора ¦ ¦участника ¦
+------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L------+-------------+-----------+-------------+--------------
12.2. Находится ли организация в состоянии банкротства,
реорганизации или ликвидации на момент подачи конкурсной заявки
_________ (да/нет).
13. Сведения об аффилированных лицах (в соответствии с
определением понятия "аффилированное лицо" в статье 4 Закона РСФСР
"О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках" N 948-1 от 22.03.1991:
-----T----------------T------------------T-----------------¬
¦N ¦Аффилированное ¦Дата наступления ¦Основание ¦
¦п/п ¦лицо ¦основания ¦аффилированности ¦
+----+----------------+------------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+------------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+------------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------+------------------+------------------
14. Социальное обеспечение:
14.1. Справка о наличии профсоюзной организации (прилагается
свидетельство о регистрации профсоюзной организации) (по
требованию Заказчика).
14.2. Наличие иммиграционной рабочей силы (если имеется) в
количестве _______ чел.
14.3. Обеспечение условий проживания иммиграционной рабочей
силы (прилагается документ, подтверждающий обеспечение условий
проживания) (по требованию Заказчика).
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных,
указанных в анкете.
Руководитель организации ______________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
I.4.5. Форма доверенности на уполномоченное лицо,
имеющее право подписи и представления интересов
организации - участника конкурса
Бланк организации
____________________________________________________________
N __ от ______ 2004 г.
на N __ от _____ 2004 г.
ДОВЕРЕННОСТЬ N ___
г. Москва ________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Организация - участник конкурса:
__________________________________________________________________
(наименование организации)
доверяет ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии _____________ N ___________, выдан _________________
________________________________ "__" ___________________________,
представлять интересы ____________________________________________
(наименование организации)
на конкурсах, проводимых Комитетом г. Москвы по организации и
проведению конкурсов и аукционов.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен
представлять Конкурсной комиссии необходимые документы,
подписывать и получать от имени организации-доверителя все
документы, связанные с его выполнением.
Подпись ________________________ _________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись
удостоверяемого)
Доверенность действительна по "__" _____________ 2004 г.
Руководитель организации ________________ (______________________)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________________ (______________________)
(Ф.И.О.)
М.П.
Часть II. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (ДОГОВОР)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД N ___
г. Москва "__" __________ 2004 г.
______________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик"
(наименование организации)
(лицензия _____ от __________ г.), в лице _______________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________,
(устава, Положения, доверенности)
с одной стороны, и ____________________________________, именуемое
(наименование организации)
в дальнейшем "Генеральный подрядчик" (лицензия _____ от _____ г.),
в лице ____________________, действующего на основании ___________
(должность, Ф.И.О.)
________________________________________, с другой стороны, вместе
(устава, Положения, доверенности)
именуемые "Стороны", заключили настоящий государственный контракт
о нижеследующем:
Статья 1. Предмет государственного контракта
1.1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на
себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по
строительству и вводу в эксплуатацию объекта _______________,
заказ N _________ (далее - Объект), в соответствии с МГСН 8.01-00.
1.2. Проектно-сметная документация на Объект утверждена
______________
1.3. Строительство Объекта осуществляется в рамках реализации
городской инвестиционной программы в соответствии с титулом
стройки.
1.4. Генеральный подрядчик обязуется выполнить на свой риск
собственными и/или привлеченными силами и средствами комплекс
работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта в
соответствии с условиями настоящего государственного контракта
(договора).
1.5. Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику
необходимые условия для выполнения работ по настоящему
государственному контракту (договору), организовать приемку их
результата и оплатить обусловленную государственным контрактом
(договором) стоимость строительства.
1.6. Основанием заключения настоящего государственного
контракта (договора) является:
1.6.1. Для Генерального подрядчика - решение Конкурсной
комиссии по размещению государственных заказов на капитальное
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт городских
объектов (протокол заседания от ____ 200 __ г. N ____);
1.6.2. Для Заказчика - решение Конкурсной комиссии по
размещению государственных заказов на капитальное строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт городских объектов (протокол
заседания от ___ 200__ г. N __) или распорядительный документ
Правительства Москвы от ____ N __
Статья 2. Цена государственного контракта
2.1. Цена государственного контракта (договора) с учетом _____%
снижения составляет ________, в т.ч. НДС 18% __ тыс. руб., в
соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены в
части затрат, относящихся к деятельности Генерального подрядчика
(приложение N 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего
государственного контракта (договора).
2.2. В случаях когда срок ввода Объекта в эксплуатацию в
соответствии с графиком производства работ переходит на следующий
год, цена государственного контракта (договора), указанная в п.
2.1 настоящего государственного контракта (договора), по истечении
календарного года корректируется с применением инфляционных
индексов пересчета, утвержденных Межведомственным советом по
ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы в
установленном порядке.
2.3. Работы, выполненные по вине Генерального подрядчика после
истечения установленного настоящим государственным контрактом
(договором) срока выполнения работ, оплачиваются по ценам,
действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему
государственному контракту (договору).
2.4. Работы, выполненные по вине Заказчика после истечения
установленного настоящим государственным контрактом (договором)
срока выполнения работ, оплачиваются за счет средств Заказчика с
учетом инфляции на момент фактического выполнения работ,
утвержденной Межведомственным советом по ценовой политике в
строительстве при Правительстве Москвы.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы по настоящему государственному контракту (договору)
должны быть начаты и завершены Генеральным подрядчиком в
соответствии с графиком производства работ (приложение N 2),
являющимся неотъемлемой частью настоящего государственного
контракта (договора).
3.2. Продолжительность строительства Объекта составляет _____
мес. Срок начала выполнения работ устанавливается с даты передачи
по акту Генеральному подрядчику строительной площадки.
3.3. Условия и порядок внесения изменений в график производства
работ оговорены в п. 7.11 и ст. 10 настоящего государственного
контракта (договора).
Статья 4. Обязательства Заказчика
Для выполнения Генеральным подрядчиком работ, предусмотренных
настоящим государственным контрактом (договором), Заказчик
обязуется:
4.1. Передать Генеральному подрядчику не позднее чем за 20
рабочих дней до начала производства работ:
4.1.1. Проектно-сметную документацию со штампом "К производству
работ" с необходимыми согласованиями в трех экземплярах, в том
числе один экземпляр сметной документации на электронном носителе.
Представление Заказчиком ненадлежащим образом оформленной или
некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.
4.1.2. Строительную площадку по акту, подписанному Сторонами,
пригодную для производства работ.
4.1.3. Разрешение ИГАСН на выполнение строительно-монтажных
работ на весь период строительства.
4.1.4. Копию договора краткосрочной аренды земельного участка
или справку ТОРЗа о приемке документов на оформление; правовой акт
Правительства Москвы о строительстве Объекта.
4.1.5. Порубочный билет, заключения по результатам лабораторных
исследований грунта и другие документы, необходимые для открытия
ордера на производство подготовительных, земляных и строительных
работ.
4.1.6. Технические условия на временное присоединение в
соответствии с проектом организации строительства и обеспечить
точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения,
канализации для подключения бытового городка строителей, а также
места подключения временных источников электроснабжения для
выполнения специальных работ.
4.2. В течение 5 дней после получения от Департамента
градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы
(далее - Инвестор) утвержденного Департаментом экономической
политики и развития города Москвы титульного списка передать его
копию Генеральному подрядчику.
4.3. Осуществлять контроль и технический надзор за
строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками
выполнения работ) в соответствии с проектной документацией,
условиями настоящего государственного контракта (договора) и
требованиями нормативных документов в области капитального
строительства.
4.4. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством.
4.5. Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования
и строений в зоне строительства, а также допуск в строения, через
которые проходят проектные инженерные коммуникации.
4.6. До начала производства работ на Объекте составить
совместно с Генеральным подрядчиком протокол разделения поставки
материалов и оборудования (при необходимости) и график поставки
материалов и оборудования Заказчиком в соответствии с графиком
производства работ.
4.7. В соответствии с протоколом разделения поставок и графиком
поставки обеспечить строительство Объекта материалами и
оборудованием, при этом ответственность за их качество несет
Заказчик. Поставленные Заказчиком на Объект материалы, изделия и
конструкции должны иметь сертификаты соответствия системы
"Мосстройсертификация" или других уполномоченных органов
(распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы N
95-РЗП от 15.02.99). Копии сертификатов должны быть представлены
Генеральному подрядчику за 10 дней до начала производства работ,
выполняемых с использованием указанных материалов и оборудования.
4.8. По письменному сообщению Генерального подрядчика о
готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с
Генеральным подрядчиком приемку законченного строительством
Объекта в эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным
Московскими городскими строительными нормами - МГСН 8.01-00,
утвержденными постановлением Правительства Москвы от 11.07.2000 N
530 (далее - МГСН 8.01-00).
4.9. Осуществлять расчеты с Генеральным подрядчиком в порядке,
предусмотренном в статье 6 настоящего государственного контракта
(договора).
4.10. Своевременно заключить договоры с ГУП "Мосгоргеотрест",
проектной организацией, ИГАСН и другими организациями,
осуществляющими техническое сопровождение строительства.
4.11. В случае принятия Инвестором решения о прекращении
строительства Объекта в 30-дневный срок принять решение о
консервации Объекта, оплатить выполненные работы, принять не
завершенный строительством Объект под свою охрану. Порядок, сроки
и стоимость консервации Стороны оформляют дополнительным
соглашением, согласованным с Инвестором в установленном порядке.
4.12. Нести затраты по охране и содержанию Объекта после
утверждения акта законченного строительством объекта приемочной
комиссией при условии отсутствия недоделок и дефектов, допущенных
Генподрядчиком.
4.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего государственного
контракта (договора).
Статья 5. Обязанности Генерального подрядчика
Для реализации предмета настоящего государственного контракта
(договора) Генеральный подрядчик обязуется:
5.1. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта
в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим государственным
контрактом (договором), приложениями к нему и утвержденной
проектно-сметной документацией, сдать законченный строительством
Объект в установленном МГСН 8.01-00 порядке.
Совместно с Заказчиком предъявить приемочной комиссии Объект в
полной строительной готовности с комплектом исполнительной
технической документации и актом приемки (в четырех экземплярах) и
совместно с Заказчиком передать Объект эксплуатирующей
организации.
5.2. Принять по акту строительную площадку и возвести
собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории
строительной площадки все временные сооружения, необходимые для
хранения материалов и выполнения работ по настоящему
государственному контракту (договору), согласно ПОС и выполнить
закрепление геодезической разбивки осей.
5.3. Принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее
сохранность.
5.4. Осуществить временное присоединение всех необходимых
коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в
точках подключения в соответствии с проектом организации
строительства.
5.5. Поставить на строительную площадку необходимые материалы,
изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику,
оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и
складирование всего оборудования и материалов, в т.ч. поставляемых
Заказчиком.
Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте
имущества. В случае его утраты или повреждения по вине
Генерального подрядчика он восстанавливает его за свой счет.
При этом применяемые в строительстве Объекта материалы, изделия
и конструкции должны иметь сертификаты соответствия системы
"Мосстройсертификация" или других уполномоченных органов
(распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы N
95-РЗП от 15.02.99).
5.6. В случае выявления Генеральным подрядчиком некомплектности
поставленного Заказчиком оборудования при приемке его для монтажа
либо обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или
испытания Генеральный подрядчик обязан поставить об этом в
известность Заказчика и принять участие в составлении
соответствующего акта.
Составление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю
или поставщику оборудования являются обязанностью Заказчика.
Вскрытие оборудования должно производиться в присутствии
Заказчика.
Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в 20-дневный срок
с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в
процессе строительства соглашением Сторон. Выявленные дефекты
оборудования Заказчик обязан в срок, согласованный с Генеральным
подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению
Сторон эти работы за отдельную плату могут выполняться Генеральным
подрядчиком.
5.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке
мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства,
по охране труда и технике безопасности, рациональному
использованию территории, охране окружающей среды, зеленых
насаждений и земли, а также установить информационные щиты и
временное освещение в период выполнения работ в соответствии с
условиями настоящего государственного контракта и требованиями
СНиП.
5.8. Согласовать с Объединением административно-технических
инспекций и Инспекцией государственного архитектурно-строительного
надзора города Москвы порядок ведения работ на Объекте и
обеспечить его соблюдение на площадке всеми участниками
строительства.
5.9. Приступать к выполнению последующих работ только после
приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их
освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без
подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об
этом или информирован с опозданием, Генеральный подрядчик обязан
по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых
работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой
счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генеральным
подрядчиком срок Генеральный подрядчик составляет односторонний
акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика
производится за его счет.
5.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и
прилегающей территории с соблюдением норм технической
безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также
чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.11. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных
материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного
участка, отведенного Департаментом земельных ресурсов города
Москвы, нести административную и материальную ответственность за
нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии
с согласованным стройгенпланом.
5.12. В случае приемки Объекта в эксплуатацию в зимнее время
выполнить сезонные работы в сроки, установленные приемочной
комиссией (в соответствии с МГСН 8.01-00).
5.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности представленных
Заказчиком материалов, оборудования, проектной документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий
выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств,
угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы
либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.14. Вывезти в двухнедельный срок со дня утверждения акта
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией
за пределы строительной площадки принадлежащие ему или его
субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные
средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы,
изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое
имущество, а также строительный мусор.
5.15. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее
исполнение работ по настоящему государственному контракту
(договору) привлеченными субподрядчиками, за координацию их
деятельности и соблюдения ими графика производства работ.
5.16. Нести ответственность за риск случайного уничтожения
и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с
обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения акта
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
5.17. При проведении Инвестором проверок по целевому
использованию бюджетных средств представить Инвестору все
необходимые документы и информацию по строительству Объекта.
5.18. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней
рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской
Федерации и правовыми актами Правительства Москвы.
5.19. Осуществить разработку рабочей документации на основе
утвержденного проекта. Обеспечить соответствие рабочей
документации утвержденному проекту по техническим, стоимостным и
объемным показателям.
5.20. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой
договорной цены, указанной в п. 2.1 настоящего государственного
контракта.
5.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего государственного
контракта (договора).
Статья 6. Приемка выполненных работ и порядок расчетов
6.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются ежемесячно по
проценту технической готовности Объекта от твердой договорной цены
и оформляются актом приемки выполненных работ и затрат по форме
приложения к распоряжению Премьера Правительства Москвы от
17.03.1997 N 251-РП.
6.2. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Генеральный
подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ и
затрат, оформленные по проценту технической готовности, и справку
о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, а также
все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые
для оплаты счета-фактуры.
6.3. Заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает и
оформляет представленные документы (п. 6.2) или направляет
обоснованный отказ.
6.4. Заказчик имеет право производить авансовые выплаты
Генеральному подрядчику в размере до 30% общей стоимости работ
соответствующего этапа, очереди в порядке, установленном
постановлением Правительства Москвы от 09.07.2002 N 518-ПП "О
совершенствовании системы размещения и исполнения городских
заказов".
6.5. Заказчик ежемесячно оплачивает Генеральному подрядчику
выполненные по настоящему государственному контракту (договору)
работы после подписания акта приемки выполненных работ и затрат и
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3 в
пределах твердой договорной цены и годового лимита финансирования,
утвержденного в титульном списке на строительство Объекта, в
течение 3 банковских дней после подписания Инвестором реестра на
оплату в пределах средств, выделенных Инвестором на
соответствующий период.
6.6. Не позднее 15 дней после утверждения акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией
Генеральный подрядчик предъявляет Заказчику акт приемки
выполненных работ и затрат о 100% готовности Объекта и справку о
стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3 о завершении
всего объема работ.
6.7. Заказчик рассматривает и оформляет представленные
документы (п. 6.6) в порядке, предусмотренном пунктом 6.3.
6.8. Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту
производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней с даты
утверждения акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией.
6.9. При наличии задолженности у Генерального подрядчика за
усиленную охрану Объекта Заказчик обязан приостанавливать оплату
выполненных работ Генеральному подрядчику до момента ее погашения.
6.10. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком работ
осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет
Генерального подрядчика.
6.11. Объемы работ выполняются и оплачиваются только в пределах
годового лимита финансирования.
6.12. Все результаты по снижению стоимости строительства,
вызванные заменой проектных решений, конструкций, материалов, а
также изменением технологий производства работ, не влияющих на
снижение эксплуатационной и технических характеристик Объекта,
распределяются по дополнительному соглашению участников
строительства.
6.13. Работы, выполненные с изменением или отклонением от
проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не
подлежат.
Статья 7. Производство работ
7.1. Генеральный подрядчик приступает к производству работ в
соответствии с графиком производства работ после выполнения
Заказчиком условий, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего
государственного контракта (договора).
7.2. Для выполнения работ по разметке строительной площадки и
привязке Объекта Заказчик в 3-дневный срок с момента передачи
Генеральному подрядчику по акту строительной площадки сообщает ему
исходные точки, координаты, уровни и создает геодезическую
разбивочную основу для строительства, состав и объем которой
должны соответствовать требованиям нормативных документов по
строительству.
7.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за
сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению
к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения
уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве
этих работ Генеральный подрядчик исправляет за свой счет.
По окончании строительства Генеральный подрядчик передает
Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот
геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических
разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его
окончания.
7.4. Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал производства
работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также
все факты и обстоятельства, связанные с производством работ,
имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика.
Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает
записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ
или записями Генерального подрядчика, то излагает свое мнение в
журнале.
Генеральный подрядчик обязуется в срок, согласованный с
Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных
Заказчиком.
7.5. Генеральный подрядчик письменно за два дня до начала
приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных
конструкций и скрытых работ.
Готовность подтверждается трехсторонним с участием
проектировщика актом промежуточной приемки ответственных
конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.
7.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно
выполненные работы, то Генеральный подрядчик своими силами и без
увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При
невыполнении Генеральным подрядчиком этой обязанности Заказчик
вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь
другую организацию с оплатой расходов за счет Генерального
подрядчика.
7.7. В случае когда Заказчик вносит изменения в переданную
Генеральному подрядчику документацию, он обязан не позднее чем за
45 дней до начала производства работ по измененной документации
передать ее Генеральному подрядчику.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения
строительства, то Генеральный подрядчик приступает к их выполнению
только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного
соглашения к настоящему государственному контракту, согласованного
Инвестором.
7.8. Заказчик назначает своего представителя на строительстве,
который от его имени совместно с Генеральным подрядчиком
осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор
и контроль за их выполнением и качеством, а также производит
проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком
материалов и оборудования условиям государственного контракта
(договора) и проектной документации.
7.9. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного
доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода
строительства. Генеральный подрядчик обеспечивает представителя
Заказчика помещением для работы.
7.10. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения
работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в
точках подключения осуществляет Генеральный подрядчик в
соответствии с ТУ, выданными Заказчиком.
7.11. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства,
предусмотренные настоящим государственным контрактом (договором),
и это приведет к задержке выполнения работ по строительству
Объекта, Генеральный подрядчик имеет право на продление сроков
строительства на соответствующий период. В этом случае Стороны
должны принять все необходимые меры, предотвращающие
дополнительные расходы.
Статья 8. Охрана строительной площадки и Объекта
8.1. Генеральный подрядчик обеспечивает охрану Объекта до даты
утверждения акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией и итогового заключения ИГАСН на Объект и
охрану строительной площадки до даты ее освобождения (п. 5.13).
8.2. Заключать договоры на охрану только с частными охранными
предприятиями, включенными в реестр и допущенными к охране
объектов строительства городского заказа (распоряжение
Правительства Москвы от 01.09.2003 N 1556-РП).
8.3. Договор с охранной организацией, обеспечивающей усиленную
охрану Объекта и строительной площадки, должен быть согласован с
Управлением по вопросам безопасности Инвестора.
8.4. При заключении договоров на охрану включать отдельным
пунктом: "В случае обнаружения проживания людей на охраняемом
объекте договор расторгается в одностороннем порядке".
Статья 9. Страхование объекта строительства
9.1. Заказчик заключает договор комплексного страхования
строительных рисков, связанных:
- со случайной гибелью и/или повреждением имущества,
являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных
работ, указанных в настоящем государственном контракте, на
страховую сумму, равную цене контракта;
- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или
имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных
работ, указанных в настоящем государственном контракте, на
страховую сумму не менее 100 тысяч рублей.
9.2. Заказчик передает Генеральному подрядчику копию договора
страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике,
застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в
текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на
момент страхования.
9.3. Генеральный подрядчик заполняет анкету-заявление на
страхование строительно-монтажных работ, указанных в настоящем
государственном контракте (договоре).
9.4. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения
при наступлении страхового случая) по заключаемому в соответствии
с настоящим государственным контрактом (договором) договору
страхования является Генеральный подрядчик.
9.5. Страхование не освобождает Заказчика и Генерального
подрядчика от обязанности принять необходимые меры для
предотвращения наступления страхового случая.
Статья 10. Изменения в объеме работ
10.1. Заказчик вправе требовать в письменной форме изменения
объема, дополнения, изъятия или замены любой части работ.
10.2. Если изменения, указанные в п. 10.1 настоящего
государственного контракта (договора), повлияют на цену
государственного контракта (договора) или сроки выполнения работ,
то такие изменения могут производиться только посредством
подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения,
согласованного с Инвестором.
10.3. При необходимости переделок в ранее выполненной работе в
связи с внесением изменений в проектную документацию (за
исключением случая устранения недостатков вследствие
некачественного выполнения Генеральным подрядчиком работ), порядок
оплаты, объем и характер работ, сроки их выполнения
согласовываются Сторонами путем оформления дополнительного
соглашения к настоящему государственному контракту, согласованного
с Инвестором.
10.4. Стоимость работ по дополнительному соглашению
определяется с учетом процента снижения, указанного в уведомлении
о результатах конкурса по выбору Генерального подрядчика по
строительству Объекта.
Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему государственному
контракту (договору), если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных
природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия
объективных внешних факторов (военные действия, запретительные
акты государственных органов и т.п.), на время действия этих
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего государственного контракта (договора).
11.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы
строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон,
ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в
10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить
целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить
дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков,
порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его
подписания становится неотъемлемой частью настоящего
государственного контракта, либо инициировать процедуру
расторжения государственного контракта (договора) в соответствии с
гражданским законодательством РФ.
11.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в
порядке, действовавшем согласно настоящему государственному
контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то
срок исполнения обязательств по настоящему государственному
контракту (договору) продлевается соразмерно времени, в течение
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.
Статья 12. Гарантии
12.1. Генеральный подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной
документацией и действующими нормами и техническими условиями,
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и
оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.
12.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему
государственному контракту (договору) работы составляет 24 месяца
с даты утверждения акта приемки законченного строительством
Объекта приемочной комиссией.
Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной
эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения со
стороны третьих лиц.
12.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты,
препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Генеральный
подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан
устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и
зафиксированные в акте.
12.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты,
согласования порядка и сроков их устранения Генеральный подрядчик
обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со
дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в
этом случае соответственно продлевается на период устранения
дефектов.
При отказе Генерального подрядчика от составления или
подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их
подтверждения вправе привлечь для проведения независимой
экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит
соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.
12.5. В соответствии с условиями конкурса и в целях обеспечения
выполнения обязательств по настоящему государственному контракту
(договору) Генеральный подрядчик обязуется оформить и предоставить
Заказчику:
- до подписания настоящего государственного контракта
(договора) банковскую гарантию или гарантию страховой фирмы
надлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по
государственному контракту (договору) на срок строительства
Объекта (до подписания акта приемочной комиссии) + 1 месяц. Сумма
банковской гарантии должна составлять не менее 5% цены
государственного контракта (договора);
- в 20-дневный срок с даты утверждения акта приемки
законченного строительством Объекта приемочной комиссией
банковскую гарантию или гарантию страховой фирмы на гарантийный
срок эксплуатации объекта + 1 месяц на сумму не менее 5% цены
государственного контракта.
12.6. В случае невыполнения Генеральным подрядчиком п. 12.5
Заказчик вправе произвести удержание денежной суммы в размере 5%
из финансирования выполненных работ и затрат. После предоставления
соответствующей банковской гарантии или страхового полиса
удержанная сумма подлежит перечислению Генеральному подрядчику.
12.7. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока
эксплуатации Объекта при условии его нормальной эксплуатации и
неустранения Генеральным подрядчиком выявленных дефектов за свой
счет в течение 15 календарных дней со дня составления акта,
зафиксировавшего дефекты, денежные средства по банковской гарантии
или удержанная сумма (п. 12.6) используются Заказчиком для
финансирования работ по устранению дефектов третьими лицами.
Статья 13. Ответственность Сторон
13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за
ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему
государственному контракту (договору) обязательств в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего государственного контракта (договора).
13.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных
настоящим государственным контрактом (договором), Генеральный
подрядчик уплачивает Заказчику пени, в том числе:
13.2.1. В случае нарушения сроков сдачи Объекта приемочной
комиссии по его вине, кроме случаев, когда эти сроки были
перенесены по соглашению Сторон и/или Заказчиком не выполнялись
обязательства по оплате выполненных Генеральным подрядчиком работ
и/или в проектную документацию были внесены изменения, приведшие к
изменению базовых показателей проекта, вызвавших увеличение сроков
строительства объекта, начиная с первого дня, следующего за днем
просрочки, за каждый день просрочки - в размере однодневной ставки
рефинансирования ЦБ РФ от цены настоящего государственного
контракта (договора).
13.2.2. За несвоевременное освобождение строительной площадки
от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества (п. 5.14),
- в размере 0,1% от цены государственного контракта (договора) за
каждый день просрочки.
13.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных
настоящим государственным контрактом (договором), Заказчик
уплачивает Генеральному подрядчику пени, в том числе:
13.3.1. За невыполнение обязательств по оплате выполненных
работ, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, - в
размере однодневной ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы
задолженности за каждый день просрочки, за исключением случаев
несвоевременного и/или не в полном объеме поступления средств от
Инвестора.
Первым днем просрочки платежа следует считать день после
истечения 3 дней с момента истечения срока, установленного п. 6.5
настоящего государственного контракта (договора).
13.3.2. За задержку передачи Генеральному подрядчику
комплектной проектно-сметной документации, строительной площадки и
разрешения ИГАСН на строительство (п. 4.1) - в размере 0,1% от
цены государственного контракта (договора) за каждый день
просрочки.
13.3.3. В случае нарушения согласованного с Генеральным
подрядчиком графика поставки материалов и оборудования (п. 4.6) -
в размере 0,1% от стоимости материалов и оборудования за каждый
день просрочки.
В случае передачи под монтаж некомплектного оборудования (п.
5.6), начиная с 21 дня, следующего за днем составления акта о
некомплектности оборудования, - в размере 0,1% от стоимости
некомплектного оборудования.
13.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по настоящему государственному контракту (договору) и
от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением своих обязательств.
13.5. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при
выполнении работ, предусмотренных государственным контрактом
(договором), Генеральный подрядчик обязан восстановить их за свой
счет.
13.6. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно
выполненных работ в сроки, установленные актом Сторон,
зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Генерального подрядчика
- односторонним актом, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику
неустойку в размере 6000 руб. за каждый день просрочки, но не
более чем за 15 дней (п. 12.7).
Статья 14. Передача прав и обязанностей
14.1. (Только для ОАО "Москапстрой") ОАО "Москапстрой" передает
свои права и обязанности по настоящему государственному контракту,
за исключением права пользования, владения и распоряжения
финансовыми ресурсами, ___________________________________________
(наименование подведомственной
_________________________________________________________________,
организации ОАО "Москапстрой")
в лице гендиректора _____________________________, действующего на
(Ф.И.О.)
основании ________________________________________________________
(устава, доверенности)
14.2. Генеральный подрядчик вправе, письменно уведомив
Заказчика, привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему
государственному контракту (договору) других юридических лиц
(субподрядчиков).
В этом случае Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком
ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств субподрядчиками.
14.3. Подрядчик не может передавать свои права по контракту без
письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных
договоров или передача прав по контракту не меняет обязательств
Подрядчика по контракту.
Статья 15. Разрешение споров между Сторонами
15.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
настоящего государственного контракта (договора), его изменением,
расторжением или признанием недействительным, Стороны будут
стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности
оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных
документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
15.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по
настоящему государственному контракту (договору) передаются на
разрешение АНО "Третейский суд строительных организаций города
Москвы". Решение АНО "Третейский суд строительных организаций
города Москвы" может быть оспорено Сторонами через Арбитражный суд
города Москвы.
15.3. До передачи спора на разрешение АНО "Третейский суд
строительных организаций города Москвы" Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть
рассмотрена, и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента
получения.
Статья 16. Срок действия и порядок расторжения государственного
контракта
16.1. Настоящий государственный контракт (договор) вступает в
силу после подписания обеими Сторонами со дня его регистрации в
Едином реестре государственных и инвестиционных контрактов при
условии включения Объекта в инвестиционную программу строительства
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему контракту или расторжения контракта в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим контрактом (договором).
После подписания настоящего государственного контракта
(договора) все прежние договоренности, переписка и переговоры
между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего
государственного контракта (договора), теряют силу.
16.2. Расторжение государственного контракта (договора)
оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в
установленном порядке решением судебного органа.
16.3. При расторжении государственного контракта (договора) по
любым основаниям Заказчик обязан:
- принять работы, фактически выполненные Генеральным
подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения
настоящего государственного контракта (договора);
- в течение трех рабочих дней после получения от Генерального
подрядчика подписать акты приемки выполненных работ и справку о
стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3 или дать
мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов
оплатить фактически выполненные Генеральным подрядчиком работы.
16.4. Государственный контракт (договор) считается расторгнутым
только при условии урегулирования Сторонами материальных и
финансовых претензий по выполненным до момента расторжения
государственного контракта (договора) обязательствам.
Статья 17. Особые условия
17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой
новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим государственным
контрактом (договором), считается действительной, если она
подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного
соглашения или протокола.
17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не
делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения,
содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям
Сторон в рамках настоящего государственного контракта (договора),
иначе как с письменного согласия Сторон.
17.3. При изменении законодательных и нормативных актов,
ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент
заключения государственного контракта (договора) и приводящих к
дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально
согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому
времени. Сроки и цена государственного контракта (договора) в этом
случае Сторонами уточняются в дополнительном соглашении,
согласованном Инвестором.
17.4. Любое уведомление по настоящему государственному
контракту (договору) дается в письменной форме в виде
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или
отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному
в статье 18 "Адреса и банковские реквизиты Сторон".
Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта,
считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в
случае отправки почтой - в день фактического получения,
подтвержденного отметкой почты, иными поименованными в данном
пункте способами - в день отправки.
17.5. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего
государственного контракта (договора). Во всем, что не
предусмотрено государственным контрактом (договором), Стороны
руководствуются законодательством РФ и г. Москвы, нормативными
актами органов государственного управления РФ и г. Москвы.
17.6. Для заключения настоящего государственного контракта
(договора) Генеральный подрядчик обязан представить Заказчику
лицензию на право осуществления строительной деятельности и
производства строительно-монтажных работ.
17.7. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате
строительства Объекта, за исключением случаев, подпадающих под
действие статьи 9 настоящего государственного контракта
(договора), возмещается виновной Стороной.
17.8. Настоящий государственный контракт (договор) составлен в
трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон настоящего государственного контракта
(договора), и один экземпляр для Инвестора.
Статья 18. Адреса и банковские реквизиты Сторон
18.1. Заказчик: ___________________________
18.2. Генеральный подрядчик: ______________
Генеральный подрядчик Заказчик
М.П. М.П.
Согласовано:
Инвестор
_______________
(Ф.И.О.)
|
